Типовой договор на вывоз снега

Договор на уборку и вывоз снега

Договор N ____ на уборку и вывоз снега

Статья 1. Предмет и цель Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по уборке и вывозу снега с объектов _________, __________, ___________, расположенных по адресам: ___________, ___________, ____________ (далее — Объекты), в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N 1), и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору:

— обеспечить беспрепятственный доступ работников и техники Подрядчика к объектам;

1.2.1. При неисполнении Заказчиком этой обязанности Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в Договоре цены работы.

1.2.2. В случаях когда исполнение работ стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работ.

1.2.3. Подрядчик вправе не приступать к работам, а начатые работы приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

1.2.4. Подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в подпункте 1.2.3 настоящего Договора, вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

1.3. Работа выполняется иждивением Подрядчика — его силами и средствами.

Вариант. В случае привлечения к исполнению своих обязательств других лиц Подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

Заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением договоров, заключенных каждым из них с генеральным подрядчиком.

1.5. Начальный и конечный сроки, продолжительность выполнения работ согласованы Сторонами в Приложении N 1.

1.6. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного сроков, так и продолжительности выполнения работы.

1.7. Указанные в п. 1.5 Договора начальный и конечный сроки, продолжительность выполнения работы могут быть изменены в Сторонами в следующих случаях:

1.7.1. Самопроизвольное таяние снегов вследствие изменения погоды или по другим причинам до начала и во время выполнения работ на объектах — Заказчик уведомляет Подрядчика об отсутствии необходимости начинать работы или об их прекращении.

1.8. Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет работу настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

1.9. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Статья 2. Порядок выполнения работ

2.1. На объекте 1.

2.2. На объекте 2.

Снег предварительно складируется на обозначенном на местности участке территории посредством погрузочного оборудования машин, задействованных в технологии безреагентной уборки, с последующей перегрузкой из куч фронтальными погрузчиками в автосамосвалы и вывозом его на пункты приема снега.

2.3. На объекте 3.

Вывоз снега с объектов дорожного хозяйства (далее — ОДХ) Заказчика осуществляется в два этапа.

1 этап — уборка и выборочный вывоз снега:

— со стоянок и остановок транспорта;

— на пешеходных переходах;

— с мостов, путепроводов, эстакад, из тоннелей;

— в местах массового посещения и интенсивного движения пешеходов.

2 этап — после завершения работ по первому этапу осуществляется сплошная уборка и вывоз снега со всего объекта.

При длительных интенсивных снегопадах (свыше 5 см) после выпадения первых 5 см свежевыпавшего неуплотненного снега начинается уборка и вывоз снега с ОДХ, подлежащих первоочередной уборке и вывозу снега.

2.4. Вывоз снега осуществляется на снегосплавные пункты, указанные в Приложении N 1, и на мобильные снеготаялки.

2.6. После вывоза снега производится зачистка лотков от снега и снежно-ледяных образований с последующим вывозом.

2.7. Снег, сдвигаемый в процессе снегоуборочных работ с объектов на прилегающие территории и обочины, в дальнейшем должен быть перемещен на откосы насыпи либо перекинут ротором в полосу отвода, а при невозможности выполнения названных операций погружен в самосвалы и вывезен на снегосплавные пункты (снегосвалки).

2.8. Разделительные стенки, металлические барьерные ограждения и указатели на опорах должны очищаться не менее ___ раз в месяц, ___ цикла очистки в декаду.

Статья 3. Цена работ. Порядок оплаты

3.1. Цена работ согласована Сторонами в Приложении N 1 к настоящему Договору. Цена работ включает стоимость уборки, вывоза, транспортных расходов, а также общую стоимость всех иных затрат Подрядчика.

3.2. Заказчик оплачивает стоимость выполненных работ платежными поручениями в течение ___ дней с момента выставления счета Подрядчиком.

Статья 4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

4.1. После завершения каждой недели (декады и т.п.) выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ (Приложение N 2) с приложением подтверждающих документов.

4.2. Не позднее ___ рабочих дней, следующих за днем получения Заказчиком указанного в п. 4.1 Договора Акта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку объема выполненных работ, проверяет соответствие их качества установленным требованиям и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки работ (Приложение N 2), либо запрос о представлении разъяснений в отношении результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов работ, или Акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения.

4.3. В случае отказа Заказчика от принятия результатов работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в Акте (Приложение N 2), составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки или произвести доработки за свой счет.

4.4. Для проверки соответствия качества оказанных Подрядчиком работ установленным требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

4.5. В случае получения от Заказчика запроса о представлении разъяснений касательно работ, или мотивированного отказа от принятия результатов работ, или Акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение ____ (______) рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении работ или в срок, установленный в указанном Акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания, недостатки, произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями или замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный оформленный Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком работ.

4.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении работ Заказчик принимает оказанные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки работ (Приложение N 2), один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в п. 4.2 Договора.

4.7. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ (Приложение N 2) и выставленный Подрядчиком на его основе Заказчику счет на оплату являются основаниями для оплаты Подрядчику работ.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.

5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.

5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

5.1.5. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

5.1.6. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе проверки работ, в течение ___ (____) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы.

5.2.3. Оказывать Подрядчику содействие в соответствии с п. 1.2 Договора.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ на основании представленных отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.2 настоящего Договора.

Читайте так же:  Взятки ветеринаров

5.3.2. Требовать своевременной оплаты работ в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора.

5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Обеспечивать соответствие результатов работ установленным требованиям, параметрам качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.2. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.

5.4.3. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение ___ (____) часов после приостановления оказания работ.

5.4.5. Соблюдать выполнение норм и правил техники безопасности при выполнении работ.

Статья 6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате. Сумма такой неустойки устанавливается в размере _______________ от суммы _________.

6.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

6.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств в размере _______ от стоимости подлежащих выполнению работ.

6.5. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств по оказанию работ, предусмотренных Договором, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла по вине Заказчика.

6.6. В случае ненадлежащего качества результата работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ____ от стоимости некачественных работ за каждый день с момента направления Заказчиком Подрядчику уведомления о ненадлежащем выполнении Подрядчиком работ до момента устранения недостатков работ. Под работами ненадлежащего качества понимаются результаты работы, не соответствующие установленным требованиям.

Статья 7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы оказываемым работам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в __-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения оказания работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо расторгнуть настоящий Договор. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1, будут длиться более ___ (____) дней с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

7.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Статья 8. Порядок урегулирования споров

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

8.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде города _______.

Статья 9. Срок действия и порядок расторжения Договора

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

9.2. Договор действует до «___»________ ____ г., а в части исполнения обязательств по оплате — до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

9.3. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

Статья 10. Прочие условия

10.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 11 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

10.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Договор на уборку и вывоз снега (долгосрочный договор, работы выполняются периодически)

ДОГОВОР N _____ на уборку и вывоз снега

_______________, именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и _______________, именуем____ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется в период с «__»___________ ____ г. по «__»___________ ____ г. выполнить работы по уборке и вывозу снега (далее — «работы») с территории ____________________ (далее «Территория»), расположенной по адресу: ____________________, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.

Общая площадь Территории _____ (__________) кв. м.

1.2. Сроки выполнения работы по настоящему Договору:

1.2.1. Начало: ________________________________________________.

1.2.2. Окончание: _____________________________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Своевременно оплатить выполненные Подрядчиком работы.

2.1.2. Своевременно предоставить Подрядчику заявку на выполнение работ по погрузке и вывозу снега с Территории (далее по тексту — «заявка»). Заявка подается с __________ до __________ в виде ____________________ следующим способом: _________________________.

2.1.3. Принять по Акту приема-сдачи работы по погрузке и вывозу снега с Территории.

2.1.4. Вести учет вывозимого снега.

2.2. Подрядчик обязан:

2.2.1. В течение _____ часов с момента получения заявки от Заказчика произвести уборку и полный вывоз снега с Территории.

2.2.2. Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ на Территорию во время проведения работ для проверки хода и качества их исполнения.

2.2.3. Предоставлять Заказчику на основании его запроса в течение _____ дней документацию по вывозу и утилизации снега согласно действующему законодательству Российской Федерации.

2.2.4. Проводить работы, указанные в п. 1.1 Договора, в соответствии с заявкой Заказчика с __________ до __________. В случае сильных снегопадов время проведения работ может изменяться по согласованию с Заказчиком.

2.2.5. Производить вывоз снега с Территории следующим способом _________________________.

2.2.6. Подрядчик имеет (или: не имеет) право привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору. В этом случае ответственность за качество и сроки проведения работ третьими лицами возлагается на Подрядчика.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по Договору рассчитывается следующим способом: _________________________.

3.2. Подрядчик по окончании отчетного месяца представляет Заказчику счет на оплату работ, Акт приема-сдачи выполненных работ и счет-фактуру. Заказчик в течение _____ дней со дня получения подписывает Акт приема-сдачи выполненных работ и производит оплату работ, выполненных за месяц. В случае наличия разногласий Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта приема-сдачи, при этом оплата не производится.

3.3. Оплата выполненных работ производится в течение _____ дней с момента подписания Акта приема-сдачи выполненных работ.

3.4. Обязательство по оплате считается выполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков выполнения работ (п. 1.2 Договора) Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от цены работ (п. 3.1 Договора) за каждый день просрочки.

4.2. За нарушение сроков оплаты (п. 3.3 Договора) Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек (или: убытки в части, не покрытой предусмотренными Договором неустойками; только убытки; только предусмотренные Договором неустойки).

4.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: _________________________ (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).

Читайте так же:  Как заключается договор долевого участия в строительстве

5.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение _____ дней уведомить об этом другую Сторону.

5.3. Документ, выданный _________________________ (Торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом и т.д.), является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более _____, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Договор действует в течение _______________ с даты его заключения.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Договор на вывоз снега

Обычно, зима ассоциируется с празднованием Нового года, Рождества, коньками, санками, пуховиками, теплыми шарфами и шапками. Для одних зима – это время активного отдыха, для других – теплые домашние вечера, сериалы и кофе с зефиром… Такие воспоминания сразу же поднимают настроение, возрождают приятные ощущения и вызывают улыбку.

Если при упоминании о зиме у вас возникают совершенно другие эмоции, появляется тревога, чувство ответственности, желание что-то решать, значит, каждая зима доставляет вам немало хлопот, что вполне понятно.

Погрузка и вывоз снега

Очистка территории, уборка и вывоз снега – это не самые приятные зимние занятия и отнюдь не забавы. Свободного времени и сил на них очень не хватает, но регулярно убирать снег необходимо. И дело не только во внешнем виде территории и удобстве прохода или проезда.

Любому хозяйственнику, который после очистки своей территории оставляет снежные завалы, грозят серьезные неприятности. Получается, что очистить площадь недостаточно, нужно вывозить «лишний» снег.

По распоряжению мэра Москвы, с 2007 года соответствующие органы следят не только за процессом очистки города от снежных заносов, но и за тем, чтобы убранный снег не складывали, где попало.

И даже если убрать снег самостоятельно можно, избавиться от него – задача сложная, и подчас нереализуемая.

Только компания специалистов может справиться с с задачей «погрузка и вывоз снега» грамотно.

Какие преимущества дает заключение на вывоз снега с нашей компанией?

Наша компания не только «отодвигает снег», но и вывозит излишки, уничтожает их.

  • Мы договариваемся об уборке и вывозе снега заранее, четко выполняя работу в оговоренные сроки;
  • Мы самостоятельно руководим всем процессом: от уборки до вывоза;
  • Наши цены адекватны, мы не требует больше, чем стоят наши услуги;
  • Мы всегда на связи, и, если снег застал врасплох, вы всегда можете позвонить нам.

Зима в Москве наступает резко, поэтому договор на вывоз снега лучше заключить заранее. В сезон цены на подобные услуги растут на глазах.

Уже более сотни различных компаний оценили все преимущества работы с нами! Оцените их и вы!

Договор на вывоз снега

На нашем сайте Вы можете cкачать образец договора на вывоз снега, осуществляемый как на разовой, так и на постоянной основе. Также Вы можете скопировать и заполнить договор на вывоз снега на этой странице.

ДОГОВОР № __/__/__

г.Москва « __ » _______ 2017 г.

Индивидуальный предприниматель Столяров Александр Вячеславович, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 77 № 017774191 от 18.04.2016, с одной стороны, и ООО «_________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя выполнение услуг по транспортировке (вывозу) снега из мест сбора по адресам указанным в заявке.

2. ОБЯЗАННОСТИ «ИСПОЛНИТЕЛЯ»

Производить вывоз снега по регламенту выполнения: вывоз снега производится по требованию «Заказчика», но не позже, чем через один день с момента выставления требования.

В случае нарушения регламента работ по вине «Исполнителя», последним ликвидируются последствия в течение 24 часов с момента фиксации нарушения.

Вести встречный контроль над выполнением регламента работ, своевременно принимать меры по выполнению своих договорных обязательств.

3. ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА»

«Заказчик» обязуется обеспечить установку контейнеров для сбора снега на специально оборудованных площадках.

Обеспечить загрузку и хранение в обслуживаемых контейнерах только снега, не допускать загрузки жидкими пищевыми отходами, отходами повышенной опасности, а также переполнение контейнеров.

Содержать в чистоте площадки для установки контейнеров, обеспечить освещение и свободный доступ к ним.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТА

«Заказчик» производит предоплату по безналичному расчету. Оплата производится не позднее 3-х календарных дней с момента получения счета от «Исполнителя».

Стоимость вывоза одного контейнера:

8 м3 составляет рублей;

22 м3 без погрузки трактором составляет рублей;

22 м3 с погрузкой трактором составляет рублей (от 5 бункеров).

Дополнительное время использования бункера оплачивается по согласованию «Сторон».

«Исполнитель» имеет право оставлять за собой действующий тариф и производить перерасчет стоимости оказанных услуг при изменении экономических условий и индексации цен с уведомлением об этом «Заказчика» за 5 дней до начала действия нового тарифа.

Окончательный расчет за выполненный объем работ производится ежемесячно на основании одностороннего Акта выполненных работ.(форма Акта приведена в приложении №1).

В случае если в течение 20 (двадцати) дней со дня передачи акта выполненных работах «Заказчик» в письменном виде не высказал своих возражений, то работы считаются принятыми, выполненными в полном объеме и надлежащим образом.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

«Исполнитель», допустивший нарушения п. 2.2. настоящего договора выплачивает штраф в размере 0,5% от стоимости невыполненной работы. Началом отсчета считается время получения телефонограммы от «Заказчика».

За просрочку платежа за выполненные работы «Заказчик» уплачивает «Исполнителю» неустойку в размере годовой учетной ставки банковского процента ЦБ РФ, действующего на день исполнения денежного обязательства.

За нарушение условий договора виновная «Сторона» несет ответственность в установленном законодательном порядке.

В случае невыполнения условий настоящего договора любая из «Сторон» вправе расторгнуть договор, предварительно уведомив об этом другую «Сторону», не позднее, чем за 15 дней до предполагаемой даты расторжения договора с изложением оснований в письменной форме.

Обо всех изменениях, касающихся настоящего договора, «Стороны» обязаны письменно извещать друг друга в 10-дневный срок.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

«Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, т.е. пожара, наводнения, землетрясения, урагана, эпидемии, забастовки, военных действий. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

При наступлении и прекращении указанных в п.6.1. обстоятельств «Сторона» по настоящему договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна немедленно известить об этом другую «Сторону» в письменной форме.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно до момента, пока одна из «Сторон» не направит другой «Стороне» письменное уведомление о расторжении договора.

Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из «Сторон». Все изменения и дополнения к настоящему договору вносятся только путем подписания «Сторонами» дополнительного соглашения к нему.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ИП Столяров А.В.

Адрес: 109518, г. Москва, Волжский бульвар, д. 5, корп. 1, кв. 120

ПАО АКБ «АВАНГАРД», г. Москва

Индивидуальный предприниматель

_____________________ Столяров А.В.

Приложение № 1

к договору № __ от « ___ » ________ 2017 г.

образец формы одностороннего Акта выполненных работ:

Акт № от 20 г

Исполнитель: ИП Столяров А.В.

Заказчик : наименование организации Заказчика

Наименование работ, услуг

Кол-во

Ед.

Цена

Сумма

Всего оказано услуг на сумму руб

Услуги считаются оказанными Индивидуальный предприниматель Столяров Александр Вячеславович надлежащим образом и принятыми (наименование организации Заказчика) в указанном в настоящем акте объеме, если в течении двадцати дней с даты составления настоящего акта от (наименование организации Заказчика) не поступило мотивированных письменных возражений. По истечении срока, указанного выше, претензии относительно недостатков услуг, в том числе по количеству (объему) и качеству не принимаются

Индивидуальный предприниматель _________________________ Столяров А.В.

Настоящее приложение действует с « ___ » _____________ 2017 г.

Настоящее приложение составлено на 1 листе в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу — по одному для каждой из сторон.

Договор на уборку снега

Подборка наиболее важных документов по запросу Договор на уборку снега (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Читайте так же:  Заявление о выдаче копий документов из страхового дела

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Договор на уборку снега

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Формы документов: Договор на уборку снега

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Договор на вывоз снега в Москве и области

Договор на вывоз снега машинами 8-27 кубов

Вывоз снега в крупных городах является одной из самых острых проблем. Из-за его скопления возможны заторы на дорогах и невозможность прохода по пешеходным зонам. Не менее важно своевременно от него избавляться владельцам больших загородных участков. Поэтому так важно обеспечить своевременную перевозку сугробов и снежных масс. Договор на вывоз снега поможет быстро справиться с этой задачей. Заключив соглашение, вы получаете ряд преимуществ, которые обеспечат вашу безопасность и чистоту сделки. Договор на вывоз снега с территории того или иного предприятия имеет следующие достоинства:

  • Гибкий подход к каждому клиенту.
  • Индивидуальные условия сотрудничества.
  • Высокое качество уборки и ее своевременность.
  • Юридическая безопасность сделки.
  • Возможность установить дату и сроки вывоза.
  • Возможность выбора объема контейнера (ориентир на личные потребности).

Типовой договор на вывоз снега

Типовой договор на вывоз снега является простым документом, который содержится в делопроизводстве большинства организаций. Он есть у супермаркетов, офисных центров и автостоянок, а также в обороте государственных служб. Большинству из них необходим вывоз снега хотя бы несколько раз за год.

Вы можете заключить типовой договор уборки и вывоза снега даже в случае необходимости разовой работы. Если вам требуется регулярная услуга по очищению участка, лучше позаботиться о составлении соглашения заблаговременно. В этом случае вы можете максимально подробно оговорить все условия. Большинство договоров заключается в середине осени, когда многие организации заботятся о предстоящем холодном сезоне.

Чтобы сэкономить дополнительные средства, лучше заключить договор на вывоз снега в зимний период заранее. В этом случае можно надеяться на существенные скидки и сохранение бюджета.

Если вы решите заключить договор на вывоз снега с профессионалами, вам не придется беспокоиться о его транспортировке. Вся работа будет выполнена за вас с минимальной вовлеченностью в процесс. Если вы не располагаете свободным временем, достаточно просто договориться об основных параметрах вывоза снега и заключить соглашение. Все необходимое, включая рабочих, вам будет предоставлено.

Договор на оказание услуг по вывозу снега

Автор документа

на оказание услуг по вывозу снега

г. ___________ «___» _______________20__ г.

_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________, действующего на основании ______________с одной стороны, и

____________________________________________________________________________________, в лице ________________________________________________________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе или раздельно в дальнейшем именуемые «Стороны» («Сторона»), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по вывозу снега с территории и от объектов Заказчика по адресу: ____________________________________________________________________________________________

1.2. Заказчик обязуется оплатить выполненные Исполнителем работы в порядке, установленном настоящим Договором.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Обеспечить бесперебойный доступ на свою территорию автотранспорта Исполнителя и установить на месте складирования и сбора снега контейнер (бункер), предназначенный для механизированной погрузки в спец.транспорт, объемом ___ куб.м. Заказчик обеспечивает наличие площадки для установки контейнера (бункера) и свободных подъездных путей с твердым покрытием.

2.1.2. Содержать используемые (арендованные) контейнеры (бункеры) для хранения снега, площадку и подъездные пути к ней в исправном состоянии, обеспечить их сохранность.

2.1.3. Произвести своевременную оплату услуг, предусмотренных настоящим Договором.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3. Исполнитель обязан:

2.3.1. Осуществлять вывоз снега, при наличии отдельного места и тары для временного складирования мусора:

  • по заявкам Заказчика, передаваемым через Единую диспетчерскую службу Исполнителя по тел. _______________
  • по графику, по следующим дням недели ___________________________________________________,

с территории и от объектов Заказчика, указанных в п. 1.1. настоящего Договора,

  • контейнерами объёмом 0,8 м.куб.
  • бункерами-накопителями объёмом 8 м.куб
  • бункерами-накопителями объемом 20 м. куб.
  • бункерами-накопителями объемом 27 м. куб.
  • бункерами-накопителями объемом 36 м.куб.

2.3.2. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения договора, предоставить Заказчику в аренду контейнер (бункер) соответствующего объема.

2.4. Исполнитель имеет право отказаться от вывоза снега, в случае, если Заказчиком не будут соблюдены обязанности по настоящему Договору.

3. Сроки выполнения работ и порядок расчетов

3.1. При осуществлении вывоза снега по заявкам Заказчик подает предварительную заявку через ЕДС до 16.00ч. дня, предшествующего исполнению.

3.2. Погрузка снега в контейнер (бункер) осуществляется силами Заказчика.

3.3. Выполнение работ оформляется в конце месяца актом выполненных работ и счетом-фактурой.

3.4. Тариф на вывоз 1 бункера (контейнера) составляет:

  • объемом 0,8 куб.м – ______ руб. с учетом НДС
  • объемом 8 куб.м – __________ руб. с учетом НДС
  • объемом 20 куб.м – ___________ руб. с учетом НДС
  • объемом 27 куб.м – ___________ руб. с учетом НДС
  • объемом 36 куб.м – ___________ руб. с учетом НДС

3.5. В случае ложного вызова либо невозможности исполнения заявки (отсутствия доступа на территорию Заказчика, неисправность контейнера и пр.), последний выплачивает Исполнителю компенсацию в размере 50% от стоимости услуг, указанной в п. 3.4. договора.

3.6. При невозможности механизированной погрузки снега в спец.транспорт по вине Заказчика (сломан контейнер, нетиповая тара, отсутствие свободного подъездного пути с твердым покрытием и пр.) Заказчик дополнительно оплачивает Исполнителю за ручную погрузку снега силами Исполнителя 300 руб. с учетом НДС в час.

3.7. При заказе менее 5 контейнеров (бункеров) одного объема дополнительно взимается плата за аренду бункера (контейнера) в размере:

  • объемом 0,8 куб.м – ________ руб. с учетом НДС за 1 контейнер (бункер);
  • объемом 8 куб.м – ________ руб. с учетом НДС за 1 контейнер (бункер);
  • объемом 20 куб.м – ________ руб. с учетом НДС за 1 контейнер (бункер);
  • объемом 27 куб.м – ________ руб. с учетом НДС за 1 контейнер (бункер);
  • объемом 36 куб.м – ________ руб. с учетом НДС за 1 контейнер (бункер).

3.8. Заказчик вносит денежные средства в размере, определяемом актом выполненных работ, на расчетный счет Исполнителя, в течение 5-ти календарных дней с момента направления Исполнителем акта выполненных работ.

3.9. За нарушение срока оплаты, указанного п. 3.8. договора Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в размере __% от ежемесячной стоимости фактически оказанных услуг по настоящему договору. Штраф начисляется с даты нарушения срока оплаты и до даты фактического исполнения Заказчиком своих денежных обязательств.

3.10. Вывоз снега осуществляется с «___» __________ 20__ года.

4. Ответственность сторон

4.1. Заказчик несет полную материальную ответственность за сохранность предоставленного по заявке (на период погрузки) и/или в аренду контейнера (бункера).

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора, виновная Сторона возмещает причиненные убытки на основании их документального подтверждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Заказчик несет административную и материальную ответственность перед органами милиции и санитарным надзором за общее санитарное состояние своей территории и дезинфекцию мусоросборников.

5. Разрешение споров

5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между ними.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

6. Порядок изменения и расторжения договора

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Договора понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.

6.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 30 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

6.4. Настоящий Договор вступает в силу с ____.____.20__ года и действует до ____.____.20__ года. В случае если ни одна из сторон не менее чем за 30 календарных дней до окончания действия договора не заявит о намерении его расторгнуть, то договор считается пролонгированным на каждый следующий календарный год.

6.5. В случае расторжения сторонами настоящего договора, Заказчик в течение одного рабочего дня с даты подписания соответствующего соглашения передает по акту приема-передачи Исполнителю предоставленный в аренду контейнер (бункер).

7. Особые условия

7.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.3. Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью.

7.4. Во всем остальном, что не урегулировано в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться гражданским законодательством Российской Федерации.