Договор бетонные полы

Договор с заказчиком (физическим лицом)

ДОГОВОР № __ /

« __ »______ 2012 г.

__________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и __________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является выполнение Подрядчиком комплекса работ по устройству наливного покрытие пола h(толщина)= 3-4 мм на площади ______ к в.м . в помещении Заказчика (далее по тексту договора — «Объект работ») в установленный срок, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную договором цену.

1.2. Сроки выполнения работ: 3-7 рабочих дней после поставки материалов и согласования макетов.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы, определенные в п.1.1. настоящего договора, собственными силами и силами привлеченных по согласованию с Заказчиком специализированных организаций.

1.4. Подрядчик обязуется осуществлять доставку персонала, материалов и всех комплектующих, необходимых для производства работ, техники, оборудования и инструмента к непосредственному месту производства работ собственными силами и средствами.

1.5. Комплекс работ выполняется по адресу:

2. Стоимость договора

2.1. Ориентировочные объемы и стоимость работ по настоящему договору определяются в Приложение №1, далее Смета. Окончательные объемы и стоимость работ определяются исходя из фактически выполненных объемов работ. Выполненные работы сдаются/принимаются сторонами на основании взаимно подписанных актов сдачи-приемки работ, которые являются основанием для окончательных расчетов между сторонами.

2.2. Стоимость работ по договору может быть изменена при увеличении площади фактически устроенного Объекта работ, при этом стоимость работ пересчитывается пропорционально фактически устроенного Объекта работ исходя из цены за устройство 1м2 Объекта работ (из расчета 1м2=___________рублей). При уменьшении площади фактически устроенного Объекта работ, стоимость работ по договору остается неизменной.

2.3. Договорная цена может быть изменена по взаимному согласию сторон. Это закрепляется дополнительным соглашением, которое становится с момента подписания неделимой частью настоящего договора.

3. Платежи и расчеты

3.1. Заказчик оплачивает Подрядчику 100% сметной стоимости материалов и 50% работ что составляет________ тысяч ___________ рублей (___________________________________________________________), согласно соответствующей Смете (Приложение №1), в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания Договора.

3.2. Подрядчик закупает материалы и приступает к выполнению работ в течение 7 (семи) рабочих дней с момента оплаты Аванса по п.3.1. настоящего Договора Подрядчику. Срок выполнения работ указывается в соответствующей Смете. Факт получения аванса подтверждается распиской.

3.3. После окончания работ Заказчик принимает работы в течение 2 (двух) рабочих дней. В случае отказа приемки работ Заказчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней передать Подрядчику письменный мотивированный отказ, с указанием выявленных недоделок и брака, в противном случае работы считаются принятыми. Подрядчик обязан устранить выявленные недоделки и брак в сроки, согласованные с Заказчиком.

3.4. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные работы в течение 2 (двух) банковских дней с момента приемки работ, с зачетом выданного Аванса, что составляет ________________ тысяч рублей (___________________________________________________________).

4. Права и обязанности сторон

4.1. Подрядчик обязуется выполнить предусмотренные настоящим договором работы с надлежащим качеством и в согласованные сторонами сроки, сдать указанные работы в порядке, установленном строительными нормами и правилами.

4.2. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику всю необходимую документацию, оформленные в полном соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.3. Подрядчик обязан доставлять все необходимые для выполнения работ материалы и комплектующие, осуществлять их приемку, разгрузку, складирование и передачу для производства работ.

4.4. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий и мер по технике безопасности.

4.5. Подрядчик обязуется обеспечить высокое качество работ и применяемых материалов с гарантией на 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания акта приема-сдачи выполненных работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется приступить к устранению возникших дефектов выполненных работ не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента письменного обращения Заказчика.

4.6. Подрядчик обязуется при изменении объемов и сроков производства работ своевременно предупредить об этом Заказчика.

4.7. Подрядчик обязуется ежедневно убирать места производства работ от строительного мусора за свой счет. Строительный мусор и иной мусор, оставленный в ходе производства работ, Подрядчик убирает в мусорный контейнер, предоставленный Заказчиком. Мусорный контейнер Заказчик предоставляет за свой счет.

4.8. Заказчик обязуется эксплуатировать покрытие согласно технологической карте покрытия.

4.9. Заказчик обязуется обеспечить оплату всех произведенных работ в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором. При изменении объема площади заказчик оплачивает по факту.

4.10. Заказчик обязан обеспечить Подрядчику предоставление возможности выполнения работ (фронта работ) в соответствии со сроками. Очистить поверхность пола от посторонних предметов, обеспечить отсутствие передвижений своих сотрудников и иных лиц (кроме персонала Подрядчика). Обеспечить температурный режим ( не ниже +15 С 0 ) и обеспечить освещение в помещении, где будут проводится работы.

4.11. Заказчик обязан осуществить приемку работ и подписание приемосдаточного акта в течение 3 дней с момента предъявления Подрядчиком выполненных работ к сдаче, либо предоставить Подрядчику обоснованные возражения. В случае отсутствия возражений, работы считаются принятыми.

4.12. Заказчик обязуется предоставить за свой счет помещение для размещения материалов для производства работ и оборудования Подрядчика за 1 день до начала работ и на весь период действия договора.

4.13. При обнаружении в процессе выполнения работ скрытых дефектов бетонного основания, приводящих к увеличению сметной стоимости и/или увеличению сроков выполнения работ, Подрядчик извещает Заказчика, и Стороны урегулируют данный вопрос отдельными соглашениями.

5. Охрана

5.1. От начала работ до подписания приемосдаточного акта Заказчик несет полную ответственность за сохранность всего имущества Подрядчика. Либо после предоставления Заказчиком Подрядчику закрываемого помещения на охраняемой территории в соответствии в п. 4.11 настоящего договора, ответственность за сохранность оборудования Подрядчика и закупаемых материалов лежит на Подрядчике. Подрядчик обязуется вывезти собственное имущество не позднее 2-х дней с момента завершения работ. По истечению данного срока, Заказчик получает право передать своевременно не вывезенное имущество Подрядчика на ответственное хранение третьему лицу за счет Подрядчика.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между сторонами. При выполнении настоящего договора стороны будут руководствоваться действующим законодательством по строительству и особыми условиями к настоящему договору.

6.2. В случае если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством.

7.2. За задержку оплаты за выполненные работы Заказчик выплачивает Подрядчику штраф в размере 0,1 % от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости настоящего договора.

7.3. За невыполнение работ в соответствии с настоящим договором в указанные сроки Подрядчик платит Заказчику штраф в размере 0,1 % от стоимости невыполненного объема работ по настоящему договору за каждый день задержки, но не более 10% от стоимости настоящего договора.

7.4. Уплата штрафов и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

8. Форс-мажор

8.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.

8.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обязательств, препятствующих выполнению ею этих обязательств.

Уведомление направляется либо по адресу прописки, указанному в договоре, и заверяется передающим отделением связи.

9. Прочие условия

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

Читайте так же:  Возврат ндс с импорта

9.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком.

9.3. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Заказчика и не по вине Подрядчика или в случае приостановления производства работ по вине Заказчика более чем на пятнадцать рабочих дней, Заказчик обязуется принять у Подрядчика неиспользованные материалы для производства работ (согласно сметному расчету, Приложение№1) по товарной накладной (Торг-12), а также принять фактически выполненную работу Подрядчика по акту выполненных работ.

9.4. Расходы по электроэнергии и водоснабжению, затрачиваемые на производство работ Подрядчиком, оплачивает Заказчик.

9.5. Заказчик самостоятельно проводит мероприятия по защите своего имущества, оборудования от возможного повреждения вследствие попадания и проникновения строительной пыли в помещениях проведения работ Подрядчиком.

9.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10. Срок действия договора.

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, установленных в договоре и предусмотренных законодательством.

11. Адреса и реквизиты сторон.

Контактная информация

«MAX» CompanyGroup
г.Белгород, ул.Промышленная 17а

провайдер по адресу москва У нас вы найдёте ответ ответ на вопрос: «Из кого выбрать среди лучших провайдеров Москвы, и какой лучше подключить интернет по адресу вашего офиса или квариры? ». Наши преимущества перед другими провайдерами в Москве: Собственная оптоволоконная сеть в Москве с максимальным покрытием в центре города.

Декоративные 3d полы

Любой современный качественный и тем более дизайнерский ремонт требует особого отношения к полам.

Купить наливной пол

Наливные полы никогда не отличались высокой ценой, а благодаря большому разнообразию в видах жидкого пола всегда была возможность максимально оптимизировать общую стоимость, заказав наливной пол «под себя».

Наливной пол расход

Определить расход наливного пола совсем не трудно – для этого следует определить такие параметры, как толщина покрытия, наличие наполнителей при устройстве покрытия и плотность материала наливного пола.

Наливной пол в гараже

Наливной пол в гаражеВвиду того, что наливной пол устраивается в помещении методом налива, использовать такие полы очень удобно в гараже.

Устройство наливного пола

Устройство наливного полаЧтобы успешно провести устройство наливного пола, необходимо позаботиться о двух моментах: узнать технологию устройства наливного пола и рассчитать количество, цену материалов, которые необходимы для устройства наливного пола.

Наливные полы технология

Процесс устройства наливных полов состоит из нескольких этапов. Технология наливного пола подразумевается зачистку поверхности основания, грунтование и шпатлевание, выравнивание поверхности при необходимости

Антистатические наливные полы

Антистатические наливные или полимерные полы разделяются на два основных типа – электропроводящие и не электропроводящие.

Беспыльные наливные полы

Любые полимерные наливные полы имеют потрясающую способность исключать накопление пыли на поверхности. По сути, любые полимерные наливные полы являются беспыльными.

Бесшовные наливные полы

Обычные бетонные полы практически всегда имеют деформационные швы. Такие швы являются составной и очень важной частью бетонного пола. Существует даже особая классификация деформационных швов.

Наливные полы — покрытия

Наливные и полимерные полы – это один из лучших способов защиты бетонного пола от различных повреждений, а также наилучший способ украсить полы в помещении различными декоративными элементами.

Все проститутки Омска приедут в гости к вам очень быстро. | Заказать проститутку в Уфе http://prostitutki-ufy.info | Вот здесь проститутки Краснодара.

ebumam.com с мамой в ванне

г. Белгород «__» __________ 2014 г.

____________ именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и «MAX» CompanyGroup, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице Генерального директора Полоскова Анатолия Петровича , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Подрядчик обязуется выполнить работы по устройству покрытия пола, согласно Приложению №1 (далее Смета), которое является неотъемлемой частью Настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.

1.2 Работы выполняются по адресу: _______________________________.

2. ОБЪЕМЫ И СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Общий объем работ по настоящему договору составляет ______________________ кв.м.

2.2. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет _________________ руб. (______________) рубля ___ копеек и определяется в Смете (Приложение №1 к настоящему Договору).

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. До начала производства работ Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 100% стоимости материалов и 50% стоимости работ, что составляет ____________________руб (_____________________) рубля ________ копеек.

3.2. Последующие расчеты, в том числе окончательный расчет, будут производиться по фактически выполненным работам, на основании подписанных обеими сторонами настоящего Договора и Актов приемки выполненных работ.

3.3. Подрядчик производит все работы по настоящему договору собственными и/или привлеченными силами и отвечает за их результат как за свой.

3.4. Подрядчик поставляет материалы и начинает работы в течение (пяти) рабочих дней с момента получения Аванса согласно п. 3.1. настоящего договора.

3.5. Срок выполнения работ по настоящему договору составляет _____ (___________) рабочих дней с момента начала работ согласно п. 3.4 настоящего договора.

3.6. После окончания работ Заказчик принимает работы в течение 3 (трех) рабочих дней. В случае отказа приемки работ Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней передать Подрядчику письменный мотивированный отказ, с указанием выявленных недоделок и брака, в противном случае работы считаются принятыми. Подрядчик обязан устранить выявленные недоделки и брак в сроки, не превышающий 5 рабочих дней с даты получения мотивированного отказа Заказчика.

3.7. Окончательный расчет за фактически выполненные работы и стоимость материалов производится в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания Акта приемки выполненных работ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Заказчик обязуется выполнять сроки Расчетов.

4.2. Для проведения работ Заказчик обязуется:

4.2.1. Освободить площади для проведения работ. Обрабатываемое основание должно быть полностью свободно от строительных материалов, мусора, мебели, оборудования и других предметов.

4.2.2. Обеспечить температуру в зоне проведения работ и температуру основания на все время работ по устройству покрытия не менее +5С.

4.2.3. Предоставить уполномоченного специалиста-электрика для подключения электрооборудования Подрядчика к сетям Заказчика и обеспечить бесперебойное электропитание в течение всего срока работ. Для работы оборудования необходимо в непосредственной близости от зоны производства работ наличие электрических сетей напряжением не менее 220V.

4.2.4. Обеспечить достаточное для проведения работ освещение зоны проведения работ.

4.2.5. Обеспечить свободный доступ персонала, техники и транспорта Подрядчика на территорию Заказчика в зону проведения работ, согласно спискам, предоставленных Подрядчиком до начала проведения работ, и времени проведения работ.

4.2.6. Заказчик обязуется при нанесении покрытия и во время полимеризации покрытия в зоне проведения работ и в непосредственной близости не проводить другие работы, и не допускать нахождения людей, кроме персонала Подрядчика.

4.2.7. Предоставить Подрядчику место для утилизации отходов.

4.2.8. Обеспечить сохранность оборудования и материалов Подрядчика.

4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1. Приостановить расчеты при невыполнении Подрядчиком своих обязательств.

4.3.2. Расторгнуть Настоящий Договор, в случае просрочки выполнения работ Подрядчиком более 5 (пяти) рабочих дней.

4.3.3. Потребовать возврата Исполнителем части Аванса за невыполненные работы.

4.4. Заказчик обязуется на период проведения работ предоставить место для хранения материалов и инструментов Подрядчика (отапливаемое помещение не менее 10м² в непосредственной близости от места проведения работ) и принять на ответственное хранение материалы и оборудование Подрядчика.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. До начала выполнения работ Подрядчик принимает у Заказчика площадку для выполнения работ по акту приемки-передачи.

5.2. Подрядчик обязуется:

5.2.1. Выполнить работы по устройству покрытий полов согласно приложению №1 к договору.

5.2.2. Соблюдать сроки производства работ.

5.2.3. Назначить со своей стороны представителя ответственного за соблюдением техники безопасности на объекте.

5.2.4. Выполнять в зоне проведения работ необходимые противопожарные и взрывобезопасные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды в период выполнения работ и до подписания Акта приемки выполненных работ.

5.2.5. Своевременно устранять все дефекты в работах, выявленные в процессе выполнения работ и их приемки, а также обнаруженные в период гарантийной эксплуатации, если будет установлено, что эти работы выполнялись Подрядчиком.

5.2.6. Нести полную ответственность за все имущество, материалы и оборудование, а также за сохранность принадлежащих Заказчику строительной техники, работ и временных сооружений, находящихся в пределах переданной ему Строительной площадки. В случае причинения ущерба, утраты, порчи работ или любой их части, или временных сооружений по вине Подрядчика, он обязан за свой счет, своими силами и средствами устранить дефекты с тем, чтобы работы по их завершении отвечали требованиям настоящего договора.

Читайте так же:  Судебная доверенность образец 2019

5.3. Подрядчик использует свои материалы и свое оборудование для устройства покрытия полов.

5.4. Подрядчик имеет право приостановить работы при невыполнении Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору. Подрядчик имеет право расторгнуть Настоящий Договор, в случае просрочки выполнения расчетов Заказчиком более 5(пять) банковских дней, уведомив об этом Заказчика письменно, при этом Подрядчик обязан выполнить объем работ на сумму фактически полученных от Заказчика платежей.

5.5. Подрядчик не начинает работ по нанесению покрытия, если полы мокрые (влажность – более 7%). Подрядчик также имеет право приостановить работы, если полы стали мокрыми (влажными) в результате попадания атмосферных осадков (протечки кровли и т.п.), аварий водо-, теплоснабжения и других причин, не зависящих от Подрядчика.

5.6. При обнаружении в процессе выполнения работ скрытых дефектов бетонного основания, приводящих к увеличению сметной стоимости и/или увеличению сроков выполнения работ, Подрядчик извещает Заказчика, и Стороны урегулируют данный вопрос отдельными соглашениями.

5.7. Подрядчик информирует Заказчика что:

5.7.1. Во время работ по устройству покрытия составы выделяют резкий химический запах. Длительное нахождение посторонних людей в зоне проведения работ и в зонах связанных с данным помещением различными проемами, вентиляционными каналами, шахтами может привести к недомоганию, головной боли и другим не желательным последствиям.

5.7.2. Выделение запаха прекращается после полной полимеризации покрытия. Остаточный запах выветривается с течением времени в зависимости от условий вентиляции в помещении.

5.7.3. После полной полимеризации покрытия выделение каких либо вредных летучих веществ не происходит, что подтверждается санитарно-эпидемиологическим заключением на конкретный состав.

5.7.4. Сроки полной полимеризации покрытия зависят от внешних условий, от марки состава и составляют от 1 до 5 суток.

5.8. Подрядчик предупреждает Заказчика что:

5.8.1. При проведении работ по шлифованию основания будет иметь место осаждение пыли на стенах, потолке и других поверхностях.

5.8.2. При нанесении покрытия на стенах, потолке и других поверхностях возможны загрязнения и брызги от состава.

5.8.3. Если в помещении, в котором проводятся работы по нанесению покрытия, проведена окончательная отделка, Подрядчик рекомендует провести защиту стен и потолка от возможных загрязнений пылью и покрасочными составами.

5.9. Подрядчик обязан предоставить Заказчику:

5.9.1. Санитарно-эпидемиологическое заключение на материалы покрытия.

5.9.2. Сертификат пожарной безопасности на покрытие.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение 1 (одного) года со дня приемки работ. Устранение недостатков и недоделок, выявленных во время гарантийного срока, производится Подрядчиком за собственный счет.

6.2. Гарантии на Покрытие не распространяются на случаи, когда разрушение вызвано:

6.2.1. Разрушением или подвижками бетонного основания.

6.2.2. Проливом растворов кислот и щелочей с концентрацией выше 20%.

6.2.3. Механическим воздействием острыми, колющими предметами.

6.2.4. Волочением металлических и других предметов с острыми краями, установки тяжелого оборудования.

6.2.5. Воздействием открытого огня или температурой больше +80С.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы – наводнения, землетрясения, пожара, аварий сетей тепло-, энерго-, водоснабжения, военных действий и решений Правительства РФ, если эти обстоятельства непосредственно препятствовали исполнению договорных обязательств.

7.2. При наступлении форс-мажора срок выполнения работ отодвигается на время действия этих обстоятельств, при этом стороны не вправе предъявлять другой стороне требований по компенсации возможных убытков. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон, если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. В случае просрочки выполнения работ по Настоящему Договору Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,02% (ноль целых две сотых процента) за каждый рабочий день просрочки от суммы Работ. Заказчик удерживает сумму штрафа из суммы окончательного расчета. Если сумма штрафа превышает сумму окончательного расчета, то Подрядчик выплачивает Заказчику разницу на основании счета, выставленного Заказчиком.

8.2. В случае просрочки выполнения расчетов за выполненные работы по Настоящему Договору Заказчик выплачивает Подрядчику штраф в размере 0,02% (ноль целых две сотых процента) за каждый день просрочки от суммы Работ. Заказчик выплачивает сумму штрафа при расчете за фактически выполненные работы на основании счета, выставленного Подрядчиком.

8.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Настоящему Договору виновная сторона возмещает потерпевшей стороне все убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора.

8.4. Споры и разногласия, возникшие в связи с выполнением данного Договора, стороны решают по обоюдной договоренности. При отсутствии взаимоприемлемых решений, споры рассматриваются в Арбитражном суде г. Тулы, в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до фактического исполнения сторонами своих обязательств.

8.6. Настоящий Договор составлен в двух аутентичных экземплярах, на русском языке, на трех листах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр договора находится у Заказчика, второй у Подрядчика.

Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи Сторон

ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК

ООО «MAX» CompanyGroup ФИО

ИНН – 7123505305 Адрес прописки:

КПП – 7101233301 Тел.

ОКПО – 123217867 Паспорт: серия №

ОГРН – 108332211025023 выдан

Юридический адрес: г. Белгород, ул. Промышленная, 17-а

Наименование банка – ОАО «Газэнергобанк» г. Белгород

Генеральный директор Заказчик

__ Полосков А.П. ____ / _____________/ __________________ / _____________/

Устройство бетонных полов по москве и мо

    Спецусловия на
    материалы от производителей

    Монтаж
    от 5 дней

    Гарантия в
    договоре до 5 лет

    БЕСПЛАТНЫЙ ПОДБОР И РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИИ ПОЛА
    оставьте контактные данные и мы вам перезвоним

    Свой парк оборудования

    Качественный, прочный пол

    Спецусловия на материалы от производителей

    Монтаж от 5 дней

    Гарантия в договоре до 5 лет

    Основание пола является важнейшей несущей конструкцией любого вида помещений

    Виды промышленных полов

    1. Подготовка подушки (при необходимости)
    2. Укладка гидроизоляции
    3. Армирование, выставление направляющих
    4. Прием и распределение бетона, демонтаж направляющих
    5. Затирка упрочнителя (топпинга)
    6. Нанесение лака (кюринг)
    7. Нарезка деформационных швов

      Применяется для помещений с легким, средним, тяжелым, сверхтяжелым режимом эксплуатации:

      Стоимость от 1100 руб/м 2 Подробнее

      1. Подготовка подушки (при необходимости)
      2. Укладка гидроизоляции
      3. Армирование, выставление направляющих
      4. Прием и распределение бетона, демонтаж направляющих
      5. Нарезка деформационных швов
        Применяется для помещений с легким, средним, тяжелым, сверхтяжелым режимом эксплуатации:

      • Производственные помещения, заводы
      • Паркинги, гаражи
      • Складские помещения, ангары
      • Пищевая промышленность
      • Торговые и выставочные центры
      • Фармацевтика, высокотехнологичное произ-во, лаборатории
      • Животноводство
      • Атомная промышленность, ТЭЦ

      Стоимость от 1100 руб/м 2 Подробнее

      1. Грунтование основания
      2. Заливка выравнивающего составов
        Применяется для помещений с легким, средним, тяжелым режимом эксплуатации:

      • Производственные помещения, заводы
      • Паркинги, гаражи
      • Складские помещения, ангары
      • Пищевая промышленность
      • Офисы, Торговые и выставочные центры
      • Фармацевтика, высокотехнологичное произ-во, лаборатории
      • Животноводство
      • Атомная промышленность, ТЭЦ

      При неровных разрушающихся основаниях является основой для нанесения полимерного покрытия. Выравнивает основание.

      Стоимость от 500 руб/м 2 Подробнее

      1. Подготовка подушки (при необходимости)
      2. Укладка гидроизоляции
      3. Армирование, выставление направляющих
      4. Прием и распределение бетона, демонтаж направляющих
      5. Затирка бетона дисково-лопастными машинами под диск
      6. Нарезка деформационных швов
      7. Шлифовка и полировка основания до вскрытия наполнителя (получение глянцевой или полуглянцевой поверхности)

      Применяется для помещений с легким, средним, режимом эксплуатации.

        Применяется для:

    • Производственные помещения, заводы
    • Складские помещения, ангары
    • Торговые и выставочные центры
    • Фармацевтика, высокотехнологичное производство, лаборатории
    • Атомная промышленность, ТЭЦ

    Стоимость от 1500 руб/м 2 Подробнее

    У Вас ещё остались вопросы?

    Оставьте Ваши контакты и мы поможем
    выбрать и рассчитать стоимость!

    Фото наших объектов:

    Планировка грунта, вязка арматуры

    Устройство бетонного пола с упрочненным верхним слоем

    Устройство бетонного пола с упрочненным верхним слоем

    Наливное и окрасочное эпоксидное покрытие

    Устройство бетонного пола с топпингом, Московская область, д. Липуниха

    Устройство бетонного пола с упрочненным верхним слоем

    Ремонт песконасыщенного полимерного покрытия

    Устройство бетонного пола с упрочненным верхним слоем

    Устройство полимерного покрытия пола с разметкой

    Схема работы с нами:

    Вы связываетесь с нами

    К вам выезжает специалист

    Даем 1 год гарантии

    © 2009-2018. ооо «поликс групп» .

    Устройство промышленных полов в Москве и МО

    141402, г. Химки, ул. Московская, д. 14, оф. 73

    Устройство бетонных полов

    Устройство бетонного пола с расчётом на его длительную эксплуатацию ( бетонирование ) включает в себя целый комплекс необходимых работ:

    Осмотр основания

    Производится Геодезическая съемка основания с помощью оптическими/лазерными нивелира, делается это для определения уровня поверхности пола, рельефа основания и предстоящего расхода бетона.

    Подготовка основания

    Устройство пола производиться как по существующему бетонному основанию так и по грунтовому основанию. Во время укладки бетонного пола на грунтовое основание предварительно производится уплотнение грунта в основании, это помогает в дальнейшем избежать растрескивания пола из-за просадки основания, технология ремонта похожа на ремонт полимерных полов . После проведения трамбовки основания, на грунт укладывают песчано — гравийную подушку. Толщина подушки колеблется в пределах от 0,5 до 1 метра, это делается в зависимости от высоты поднятия грунтовых вод, степени их промерзания , видов грунтов основания и т.д.

    В случае укладки пола на уже имеющееся бетонное основание, производится ревизия основания. Большие трещины заполняются ремонтным составом.

    Существующие участки бетонного основания, которые не поддаются ремонту, нужно полностью демонтировать и уложить новый бетон. Когда перепады высоты для старого бетонного основания колеблются в пределах 3-5 см, срезаются или выравниваются подбетонкой.

    Устройство защитной гидроизоляции

    Когда поступление влаги из грунта не критично для конструкции пола, основательную гидроизоляцию не производят, достаточно полностью застелить основание полиэтиленовой пленкой.

    Устройство опалубки

    Устройство бетонной стяжки для пола производится по картам — нарезанным прямоугольниками с назначенным размером. Размеры «карты» устанавливаются площадью пола, который возможно уложить за одну рабочую смену. По периметру определённой карты устанавливается ограничивающая опалубка.

    В качестве опалубки могут применяться также направляющие виброрейки. Желательно чтоб линия опалубки, совпадала с рисунком деформационного шва, так как правило это бывает местом стыка уже свежеуложенного и схватившегося бетона.

    Примыкающая стяжка к колоннам, стенам и другим вертикальным конструкциям изолируется изолоном или похожими материалами.

    Укладка арматуры

    В простых бетонных полах в качестве арматуры, обычно применяется дорожная сетка из арматуры класса В-I с диаметром стержня 5 — 6 миллиметров, размер ячейки 100Х100 мм или 150Х150 мм. Если же пол подвергается повышенным нагрузкам ( погрузчики, многотонные грузовики, штабелёры и т.д.) необходимо вместо дорожной сетки применять — дополнительный к сетке арматурный каркас. Как правило, арматурный каркас, увязывается из арматурных стержней диаметром от 8 до 16 миллиметров.

    В случае, если на пол могут воздействуют динамические нагрузки, для усиления ударной стойкости и вязкости бетона к растяжению во время изгиба, в бетон добавляют стальную фибру.

    Укладка свежей бетонной смеси

    После устройства опалубки и монтажа арматуры, приступают к укладке бетонной смеси. Доставка на объект бетона производится в бетоносмесителях с заводов производящих товарный бетон с соответствующим качеством. Как правило укладываемый в стяжку бетон имеет подвижность П2, это соответствует осадке конуса в 6 — 10 сантиметра В особых случаях применяются смеси с другой подвижностью.

    Выгрузка бетона производят непосредственно на заранее подготовленное основание, в труднодоступных местах куда не может подъехать миксер используется бетононасос.

    Разравнивание бетона и вибромеханическая обработка

    Разравнивание и укладку бетонной смеси, производят 2-мя способами: с помощью с помощью правила по маякам или с помощью виброрейки по направляющим.

    При разравнивании и укладке бетонной смеси, виброрейкой нужно следить за направляющими, чтоб они не сбились.

    Бетон заливается на основание, распределяется и разравнивается между направляющими с учётом, чтобы верх смеси был чуть выше уровня виброрейки. Во время движения виброрейки по установленным направляющим, бетон под действием вибрации виброрейки проседает до необходимого уровня и разравнивается. Там где укладываемый свежий бетон оседает ниже установленного уровня виброрейки, добавляют в необходимом количестве бетонную смесь.

    Когда укладывается бетонная смеси по бетонным «маякам» — основное предъявляемое к персоналу требование – непрерывный нивелирный контроль отметки верха для каждого установленного маяка так, чтобы на всей заливаемой площади получить направляющие выставленные по нулевому уровню — маяки с шагом в 2 метра. Между маяками всё пространство заливают бетонной смесью, и уплотняют смесь с помощью глубинных вибраторов и разравнивания правилом смеси вровень с верхушками выставленных «маяков».

    Черновая затирка поверхности

    Производится дисково-лопастными машинами c нанесение топпинга

    После завершения процесса укладки, разравнивания и уплотнения бетонной смеси, производится поверхностная обработка бетона. Для этого используют дисково-лопастные машины.

    Учитывая влажность и температуру окружающей среды, определяют время начала затирки, оно может проводиться через 1 — 12 часов. Для этого необходимо чтоб бетон затвердел до степени, когда продавливание от каблука ботинка на поверхности бетона оставлял след глубиной не более чем 3 — 4 миллиметров. В это время можно приступить к грубой затирке уложенной поверхности бетона.

    Примыкающий к колоннам, конструкциям, дверным проемам, ямам и стенам бетон обрабатывается в самую первую очередь, в таких местах бетон твердеет быстрее.

    В этих местах затирка бетона производится с помощью краевых заглаживающих машин, со свободно вращающимся кругом.

    Грубую затирку свежего бетона выполняют плавающими лопастями или диском.

    Когда применяется сухой поверхностный упрочнитель (топпинг), его подают в бункер-дозатор и производят равномерное нанесение по всей площади бетона, предварительно настраивают дозатор на необходимый расход топинга.

    Затирку топпинга производится только после впитывания им в себя имеющейся в бетоне влаги ( это определяется по тому как потемнеет поверхность).

    Проведение финишной обработки поверхности бетона

    Во время грубой затирки твердость поверхности бетона постепенно растёт. Когда каблук обуви оставляет на полу след глубиной около 1 миллиметра, приступают к финишной затирке пола.

    Финишную затирку осуществляют финишными лопастями с изменением скорости движения лопастей и угла поворота их поворота, относительно поверхности пола.

    От начала до финиша обработки поверхности бетона, может уйти времени в пределах от 3-ёх до 12-ти часов, время зависит от влажности и температуры воздуха, а также от качества поставляемого бетона.

    Пропитка бетона упрочняющим и обеспыливающим составом

    Производится полимерной пропиткой, должна производиться только хорошо обученными специалистами, и в зависимости от типа, только в соответствии с определённым технологическим регламентом.

    Состав наносимой пропитки должен равномерно распределяется по всей поверхности бетонной стяжки, такой состав проникает в бетон на глубину 3 — 4 миллиметра, вступает в реакцию с компонентами бетона, на химическом уровне связывая их.

    Вдоль стен устраиваются изоляционные швы, а также вокруг фундаментов и колонн с целью исключения передачи деформации от конструкции здания на устраиваемую стяжку пола. Устраивается изоляционный шов методом прокладки вдоль конструкций здания изоляционного материала , прямо непосредственно перед заливкой бетона, в момент установки опалубки.

    Для долговечности пола необходимы также усадочные швы, они предотвращают хаотичное растрескивание устраиваемого бетона в процессе его твердения. Усадочные швы нарезаются в бетоне прямо по осям колонн, состыковываются с углами швов, идущими по всему периметру колонн.

    Карта пола, образуемая усадочными швами, должна быть по возможности наиболее квадратной, при этом длина карты не может превышать его ширину более чем в полтора раза. Тут действует одно общее правило – чем меньше составленная карта, тем у пола будет уменьшена вероятность его хаотичного растрескивания.

    Нарезка усадочных швов на поверхности бетона, производится по завершению финишной обработки. Как правило швы нарезаются картами 6 х 6 метра, в последовательности, в которой будет укладывался бетон. Нарезаться швы должны на глубину одной третей толщины стяжки, что создает под швом в стяжке зону слабины, бетон в этом случае при усадке даёт трещину только в этой зоне, то есть происходит направленное , а не хаотичное растрескивание.

    Там где была закончена установленная дневная норма по укладке бетона, устраиваются конструкционные швы. Они функционируют как усадочные, при верном армировании они позволяют для пола совершать небольшие горизонтальные подвижки, но только не вертикальные. Правильно и грамотно, если конструкционный шов пола совпадал с усадочным.

    Выполнение деформационных швы ведётся в строгом соответствии с утверждённым проектом.

    Заполнение швов полиуретановым герметиком

    Для поддержания края шва и облегчения уборки при транспортных нагрузках, швы герметизируются. Это защищает шов от агрессивных сред, проникновения воды и от засорения.

    Тип применяемого герметика зависит от условий эксплуатации и нагрузок . На большинстве пищевых предприятий,полы должны выдерживать постоянное движение тяжелых грузовиков и легко мыться. Герметик для такого пола должен быть предельно твердыми, это поддерживает края шва и предотвращает их скалывание, и в тоже время герметик должен быть достаточно пластичным, чтобы выдерживать легкое открытие и закрытие шва.

    Шов перед герметизацией должен быть сухим, очищенным от мусора и пыли.

    Читайте так же:  Договор купли продажи коммерческой недвижимости образец