Порядок передачи товара договор

Порядок передачи товара договор

Автомобили в деталях.

Интернет-магазин автозапчастей для корейских автомобилей.
Запчасти Hyundai, Daewoo, Kia и Chevrolet.

г. Москва «__»__________ 201__ года

Общество с ограниченной ответственностью «ТН-Логистика», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Азаренковой Елены Юрьевны, действующей на основании доверенности № ТНЛ 01/01-2018 от 01 января 2018 г. с одной стороны и

________ «_________________», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________

действующего на основании __________________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор № ____ от «____» __________ 2018 года (далее –Договор) о нижеследующем:

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю автомобильные запасные части и сопутствующие товары (далее по тексту «Товар»), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке и сроки установленные в настоящем Договоре.

1.2. Наименование, ассортимент, количество, цена Товара согласовываются сторонами в Заявках Покупателя и указываются в товаросопроводительных документах.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАССЧЕТОВ

2. 1. Цена на Товар устанавливается, в зависимости от объема ежемесячных закупок Покупателя и рассчитывается в соответствии с прайс-листом Поставщика, размещенным на официальном сайте www . shop . tehnobor . ru на дату оформления Заказа. Поставщик имеет право в одностороннем порядке изменять цены, указанные в прайс-листе.

По запросу Покупателя, актуальный прайс-лист может направляться Поставщиком, путем ежедневной рассылки на электронную почту Покупателя.

2.2. Цена на Товар включает в себя НДС по ставке, установленной действующим законодательством РФ, упаковку, если такая предусмотрена для поставляемого Товара, стоимость доставки, при соблюдении условия указанного в п. 3.6.2.

2.3. По выбору Поставщика постоплата: На Товар, имеющийся в наличии на складе Поставщика Покупателю предоставляется отсрочка по оплате Товара, в этом случае оплата партии Товара производится Покупателем в течение ____(______) рабочих дней с даты поставки Товара, что подтверждается подписанием Сторонами соответствующих товаросопроводительных документов, при этом общая сумма задолженности Покупателя по настоящему Договору не должна превышать _____________(__________) рублей.

2.3.1. По выбору Поставщика предоплата: Покупатель осуществляет оплату в размере 100% от стоимости партии Товара согласованной Сторонами в Заказе, в течение ___ (____) рабочих дней с даты выставления соответствующего счета Поставщиком на оплату.

2.4. Исполнением Покупателем обязательств по оплате считается дата зачисление денежных средств на расчетный счет Поставщика или дата внесения денежных средств в кассу Поставщика.

2.5. Положения ст. 317.1 ГК РФ, 823 ГК РФ к правоотношениям сторон на авансовые платежи не применяются.

2.6. Стороны проводят сверку взаимных расчетов по настоящему Договору не реже одного раза в три месяца, а также в случае расторжения настоящего Договора, либо возникновения споров относительно расчетов. Результаты сверки оформляются письменно и являются основанием для осуществления расчетов по договору. Сторона не возвратившая другой стороне подписанный экземпляр акта сверки или не сообщившая свои возражения в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения такого акта, считается согласной с данными, изложенными в Акте сверки, а сверка расчетов – произведенной.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА.

3.1. Направление Заказа Покупателем осуществляется круглосуточно по средствам электронной почты, на электронный адрес Поставщика ord [email protected] tehnabor . ru или в личном кабинете на сайте Поставщика www . shop @ tehnabor . ru

3.2. Заказ Покупателя должен содержать: наименование Товара, каталожный номер и необходимое количество Товара, сведения о Покупателе (наименование, юридический адрес, ОГРН/ОГРНИП, ИНН), способ доставки Товара, а также заполнены иные обязательные поля Заказа.

Ответственность за правильное указание каталожных номеров Товара и совместимость заказываемого Товара с транспортными средствами несет Покупатель.

Покупатель уведомлен и соглашается с тем, что производитель Товара вправе в любое время изменить каталожный номер Товара без предварительного уведомления Поставщика или Покупателя. В таком случае Поставщик передает Покупателю Товар с новым каталожным номером.

3.3. Поставщик, получив, соответствующую Заявку от Покупателя, обязан в течение 3 (Трех) часов, по средствам электронной почты, уведомить Покупателя о возможности ее исполнения по ассортименту, количеству, сроку поставки. Заказ считается согласованным при условии принятия его Поставщиком, путем направления подтверждения или выставления счета либо осуществления отгрузки с выставлением счета и универсально-передаточного документа).

3.4. При поступлении от Покупателя Заявки на Товар, который имеется в наличии на складе Поставщика, Товар резервируется Поставщиком за Покупателем и подлежит поставке в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня направления Поставщиком уведомления о резервировании Товара. При доставке Товара силами Поставщика, Поставщик имеет право осуществит досрочную поставку Товара (или его части).

3.5. При отсутствии Товара на складе Поставщика сроки поставки согласовываются Сторонами дополнительно.

3.6. Доставка Товара осуществляется путем передачи Товара Покупателю, надлежаще уполномоченному представителю Покупателя либо лицу по указанию Покупателя) следующим образом. (Выбрать согласованный Сторонами пункт)

3.6.1. Путем выборки Товара Покупателем со склада Поставщика, расположенного по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, мкр-н Птицефабрика, к44

3.6.2. Путем доставки Товара силами и за счет Поставщика до склада Покупателя _____________________ , при сумме Заказа не менее 1 000 ( Одной тысячи) рублей, а склад Покупателя находится в пределах г. Москва либо Московской области не далее 10 км от МКАД. При наличии пропускного режима на территории куда Поставщиком осуществляется доставка, оформление пропуска производится силами и за счет Покупателя.

3.6.3.Путем передачи Товара транспортно-экспедиционной компании, привлеченной Покупателем: (Указывается Транспортно-экспедиционная компания) ____________________________ .

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА.

4.1. При осуществлении Покупателем выборки Товара со склада Поставщика датой поставки считается дата передачи Товара Покупателю и подписание Сторонами Универсально-передаточного документа.

4.2. Доставка Товара силами и за счет Поставщика до склада Покупателя, осуществляется при соблюдении условий, указанных в п. 3.6.2. Датой поставки считается дата передачи Товара указанная в товаросопроводительных документах, подтверждающих передачу Товара Покупателю.

4.2.1. Покупатель обязан обеспечить приемку Товара в течение 15 (Пятнадцати) минут с момента прибытия транспортного средства Поставщика.

4.3. При передачи Товара, привлеченной Покупателем транспортно-экспедиторской компании, датой поставки считается момент сдачи Товара, указанному Покупателем экспедитору, подтверждающийся экспедиторской распиской.

4.3.1. Поставщик несет расходы по доставке Товара до склада экспедитора, при условии если сумма Заказа составляет не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей, а склад экспедитора находится в пределах г. Москвы.

4.3.2. Покупатель самостоятельно выбирает экспедитора и несет все расходы по оплате услуг экспедитора.

4.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Покупателя с даты поставки Товара.

4.5. Полномочия представителя Покупателя должны быть подтверждены надлежаще оформленной доверенностью. Стороны пришли к соглашению, что при отсутствии доверенности, но наличии печати Покупателя, представитель Покупателя признается надлежащим образом уполномоченным представителем Покупателя с правом принятия Товара.

В случае прекращения полномочий Покупателя, Покупатель обязуется незамедлительно по средствам электронной почты, уведомить об этом Поставщика. Все риски связанные с несвоевременным уведомлением Поставщика несет Покупатель.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА. ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.

5.1. Покупатель, уполномоченный представитель Покупателя, в день поставки осуществляет приемку Товара по количеству мест и состоянию упаковки Товара. Приемка Товара по количеству мест осуществляется только при условии отсутствия видимых дефектов, повреждений упаковки Товара. Документом подтверждающим приемку Товара по количеству мест является подписанная сторонами товарно-транспортная накладная/универсально-передаточный документ/экспедиторская расписка.

Приемка крупногабаритного Товара, кузовных деталей, оптики, стекол, не зависимо от способа доставки, должна быть осуществлена представителем Покупателя в день поставки Товара и в этот же срок Поставщик должен быть уведомлен о выявленных недостатках в данном Товаре.

5.2. Приемка Товара по внутри тарному количеству, ассортименту, видимым недостаткам осуществляется Покупателем в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты поставки Товара.

5.3. В случае обнаружения Покупателем при приемке Товара, несоответствия качества, ассортимента, количества, комплектности, Покупатель обязан незамедлительно уведомить Поставщика о таком несоответствии, по средствам электронной почты.

Основанием для выставления рекламаций Поставщику по выявленным несоответствиям является Акт по форме ТОРГ-2, оформленный в соответствии с требованиям, предъявляемым к документу.

5.4. В случае обнаружения несоответствия по количеству Товара Поставщик обязуется допоставить Товар в течение 7 (Семи) рабочих дней. В случае обнаружения несоответствия по качеству поставленного Товара Поставщик обязан заменить некачественный товар на аналогичный товар надлежащего качества в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня рассмотрения Акта, указанного в п. 5.3 настоящего Договора, при условии возврата такого Товара на склад Поставщика. В случае невозможности произвести замену/допоставку Товара в вышеуказанные сроки, Покупатель имеет право, по своему усмотрению:

а) потребовать возврат денежных средств за недопоставленный, по согласованному Заказу Товар. В этом случае возврат денежных средств за недопоставленный Товар, производится Поставщиком в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Покупателя оригинала письма на возврат денежных средств, при наличии оригиналов Договора и акта сверки, подписанных Поставщиком и Покупателем;

б) заменить недопоставленный, по согласованному Заказу Товар, аналогичным либо равноценным по стоимости Товаром другого наименования;

в) зачесть денежные средства за недопоставленный, по согласованному Заказу Товар, в счет будущей поставки.

Срок ответа на претензию равен 3 (Три) рабочих дня, с момента получения оригинала претензии и Актов ТОРГ-2.

5.5. Отказ от Товара, поставленного в количестве, превышающем согласованное Сторонами, должен быть произведен в момент приемки Товара, о чем сделана отметка в товаросопроводительных документах. При приемке такого товара оплата за Товар должна быть осуществлена Покупателем в порядке, предусмотренном п. 2.3 Договора.

5.6. После осуществления приемки Товара, Покупатель имеет право предъявлять претензии только по скрытыми недостаткам, выявленным в течение гарантийного срока на Товар.

5.7. Поставщик обязуется поставить Товар в комплекте с относящимися к нему документам.

5.7.1. Оригинал УПД, в двух экземплярах, один из которых подлежит возврату Поставщику. Возврат УПД при выборке Товара Покупателем и доставке Товара силами Поставщика на склад Покупателя должен быть осуществлен в день поставки Товара.

Читайте так же:  Нотариус спб пушкин ленинградская

При передаче Товара транспортно-экспедиторской компании, привлеченной Покупателем, Покупатель обязуется не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты поставки по средствам электронной почты, направить Поставщику надлежащим образом оформленный экземпляр УПД и возвратить Поставщику надлежаще оформленный оригинал такого документа, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты поставки Товара.

5.7.2. Сертификат соответствия (предоставляется по запросу Покупателя).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение сроков поставки Товара, согласованных Сторонами, Поставщик по требованию Покупателя обязан уплатить пени из расчета 0, 2% от суммы не поставленного Товара за каждый день просрочки.

6.2. За нарушение Покупателем сроков оплаты, Покупатель по требованию Поставщика, обязан оплатить пени из расчета 0,2 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

6.3. За нарушение сроков возврата документов в соответствии с п. 5.7.1. Договора, Поставщик имеет право начислить Покупателю пени в размере 0,1 % от стоимости Товара, документы по которому не были возвращены Покупателем.

7. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ

7.1. Качество Товара должно соответствовать обязательным требованиям законодательства РФ, действующих ГОСТов и ТУ.

7.2. Гарантийный срок на Товар устанавливается производителем, при отсутствии срока, установленного производителем гарантийный срок на Товар составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты поставки Товара.

7.3. Порядок возврата/обмена Товара опубликован на сайте Поставщика www . shop . tehnabor . ru в разделе. Возврат и гарантия.

8.1. Ни одна из Сторон настоящего договора не будет нести ответственность перед другой стороной за невыполнение/ненадлежащее выполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами возникшими помимо воли и желания Сторон и которые невозможно было предвидеть или предотвратить разумными способами, включая объявленную или фактическую войну, террористические акты, запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, продолжительность обстоятельств непреодолимой силы должны быть подтверждены официальными документами, уполномоченных государственных органов.

8.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

9.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются Сторонами путем переговоров. Срок ответа на претензию составляет 15 (Пятнадцать) рабочих дней, с даты получения ее другой Стороной.

9.2. При невозможности урегулировать споры путем переговоров, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 1 (Одного) года. В случае, если ни одна из Сторон в срок, не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до окончания срока не заявит о своем намерении расторгнуть Договор, то Договор считается пролонгирован на каждый последующий год.

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнуть по соглашению Сторон.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

11.1. Все согласованные Поставщиком Заявки, направленные в электронном виде имеют силу оригинала и не требуют оформления на бумажном носителе.

11.2. Все документы, направляемые в рамках настоящего Договора по электронным адресам Сторон, имеют полную юридическую силу и могут использоваться Сторонами в качестве доказательств.

11.3. Обо всех изменениях реквизитов, Стороны обязаны уведомлять друг друга не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты таких изменений.

11.4. Покупатель не вправе переуступать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Поставщика.

11.5. Покупатель обязуется в момент заключения настоящего Договора предоставить Поставщику надлежащим образом заверенные следующие документы:

11.5.1. Для юридических лиц:

· Карточка контрагента за подписью Генерального директора и печатью Контрагента;

· Устав, копия, надлежащим образом заверенная Обществом;

· Свидетельство ОГРН, копия, надлежащим образом заверенная Обществом;

· Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, копия, надлежащим образом заверенная Обществом;

· Решение/Протокол о создании юридического лица, копия, надлежащим образом заверенная обществом.

· Подтверждение полномочий лица, обладающего правом подписи настоящего Договора, копия, надлежащим образом, заверенная Обществом;

· Декларация по НДС и Бухгалтерская отчетность за последний отчетный период, копия, надлежащим образом, заверенная Обществом.

· Договор аренды помещения/склада или документы подтверждающие собственность контрагента на помещение, в котором потенциальный контрагент осуществляет деятельность или помещение которое является юридическим адресом. Копия, надлежащим образом заверенная Обществом

· Копию штатного расписания, заверенную Обществом.

11.5.2. Для Индивидуальных предпринимателей (ИП):

· Карточка контрагента за подписью ИП и печатью.

· При отсутствии печати письмо о таком отсутствии.

· Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН). Копия, заверенная Обществом.

· Свидетельство ОГРНИП Копия, заверенная Обществом.

· Документ, подтверждающий полномочия лица на подписание договора ( в случае, если договор подписан лицом, действующим на основании доверенности). Копия, заверенная Обществом.

· Декларация по НДС и Бухгалтерская отчетность за последний отчетный период. Копия, заверенная Обществом.

11.6. Настоящий Договор составлен в двух оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному экземпляру каждой из Сторон.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ООО «ТН-Логистика» _________ «____________________»

ИНН 9715217248 КПП 772401001 ИНН ____________ КПП __________

ОГРН 1157746858708 ОГРН __________________________

Юридический адрес: 115409, г. Москва, Юридический адрес: _____________

Каширское ш., д. 45, стр.9, комн. 1А _______________________________

р/с 40702810920020001245в ТКБ БАНК ПАО р/с _____________________ в ______

к/с 30101810800000000388 ________________________________

e — mail : __________________

БИК 044525388 e-mail : __________________________

тел. /факс: +7 (495)258-33-90 тел.: _ __________________________

___________________/Азаренкова Е.Ю,./ _________________/_ ___________ _/

Договор поставки товаров

  • Свобода договора
  • Договор и порядок его заключения
  • Государственный и муниципальный контракт
  • Условия договора энергоснабжения
  • Договор мены

Поставка товаров

По договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием (ст. 506 ГК РФ).

Договор поставки является консенсуальным, возмездным, взаимным и регулируется нормами § 3 гл. 30 ГК РФ. К договору поставки, если иное не предусмотрено нормами о нем, применяются общие правила о купле-продаже. Так, общими положениями о договоре купли-продажи регулируются условия о количестве, ассортименте, качестве, комплектности, таре и упаковке, цене, порядке оплаты (ст. 465, 469, 467, 478, 481, 485, 486 ГК РФ и др.).

Сторонами договора поставки являются: поставщик (продавец) и покупатель. В качестве поставщика могут выступать только лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью. Ими могут быть как коммерческие, так и некоммерческие организации, а также граждане — индивидуальные предприниматели.

На стороне покупателя преимущественно выступают граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью, и юридические лица. Среди последних могут быть как коммерческие, так и некоммерческие организации. При этом покупатели не должны непременно заниматься предпринимательской деятельностью. Условием их участия в отношениях по поставке товара является цель его приобретения.

Особо следует отметить, что договор поставки может заключаться в пользу третьего лица — получателя товара, который хотя и не является стороной договора, но может быть в нем указан и приобретает в силу его заключения гражданские права и обязанности.

Условия и содержание договора поставки

К числу существенных условий договора относятся его предмет и срок осуществления поставки.

Предмет договора поставки считается установленным, если его содержание позволяет определить наименование и количество товара (п. 3 ст. 455 ГК РФ).

В отличие от договора купли-продажи, в котором предметом могут быть как вещи (товар), так и имущественные права, пред- мегом поставки может быть только товар. Более того, предметом договора поставки может быть только товар, предназначенный для использования в предпринимательской деятельности (для промышленной переработки и потребления, монтажа, для перс- продажи и т. д.) или в других целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием (приобретение оргтехники, офисной мебели, транспортных средств, материалов для ремонтных работ и т. п.). Именно цель приобретения товара позволяет отграничить поставку от розничной купли-продажи.

Вместе с тем Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ указал, что в случае, если указанные товары приобретаются у продавца, осуществляющего предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, отношения сторон регулируются нормами о розничной купле-продаже (§ 2 гл. 30 ГК РФ).

Поставке подлежит производимый или закупаемый поставщиком товар.

Предметом поставки не могут быть объекты недвижимости, в отношении купли-продажи которых предусмотрены специальные правила — § 7 гл. 30 ГК РФ.

Срок осуществления поставки, т. е. срок исполнения постав- шиком обязанности передать товар покупателю. Срок поставки определяется в пределах общего срока действия договора, может быть определен календарной датой или периодом времени, например поставка в пределах навигации, в течение 10 дней с момента оплаты товара и т. п.

Зачастую договор предполагает не одноразовую передачу товара, а регулярную поставку товара партиями. При этом общее количество товара делится на определенные части и контрагенты согласовывают сроки поставки отдельных партий (периоды поставки). Так, могут быть квартальные, месячные, декадные и иные периоды поставки. Если в договоре предусмотрена поставка отдельными партиями, но не определены периоды поставки, то товары должны поставляться равномерными партиями помесячно при условии, что иное не вытекает из закона, иных правовых актов, существа обязательства или обычаев делового оборота (и. 1 ст. 508 ГК РФ).

Наряду с определением периодов поставки в договоре поставки может быть установлен график поставки товаров (декадный, суточный, часовой и т. п.).

В случаях, когда сторонами не указан срок поставки товара и из договора не вытекает, что она должна осуществляться отдельными партиями, практика арбитражных судов исходит из того, что срок поставки определяется по правилам, установленным ст. 314 ГК РФ.

Проявлением нарушения условия о сроке являются как просрочка поставки или недопоставка, так и досрочная поставка товара.

Недопоставка — передача поставщиком товара в отдельном периоде поставки в меньшем, чем обусловлено договором, количестве.

Просрочка поставки — поставка товара по истечении срока, обусловленного договором.

Досрочная поставка — поставка до наступления предусмотренной договором календарной даты передачи товара либо периода поставки.

Читайте так же:  Исковое заявление о разделении лицевых счетов пример

Сроки исполнения договора поставки оцениваются индивидуально:

  • по каждому получателю — при поставке товара нескольким получателям;
  • по каждому наименованию товара — при поставке товаров разных наименований, входящих в один и тот же ассортимент.

Поставка товара одному получателю сверх количества, предусмотренного в договоре или отгрузочной разнарядке (перепоставка), не может перекрыть недопоставку другому получателю, если иное не предусмотрено в договоре (п. 2 ст. 511 ГК РФ). Так же как поставка товаров одного наименования в большем количестве не засчитывается в покрытие недопоставки товаров другого наименования, кроме случаев, когда такая поставка произведена с предварительного письменного согласия покупателя (п. 2 ст. 512 ГК РФ).

Применительно к досрочной поставке действует предположение в пользу ее запрещения. Эта презумпция является общей для обязательств, связанных с предпринимательской деятельностью (ст. 315 ГК РФ). Досрочная поставка не считается нарушением срока при условии, что производится с согласия покупателя, либо если покупателем приняты товары, поставленные досрочно (п. 3 ст. 508 ГК РФ).

Цена товара устанавливается свободно, по усмотрению сторон. В предусмотренных правовыми актами случаях в отношении отдельных видов товара применяются цены, устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами.

В соответствии с общим правилом в случае, когда в договоре нет прямого указания о цене и она не может быть определена из условий договора, оплата должна производиться по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары (п. 3 ст. 424 ГК РФ).

Покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями. Договором поставки может быть предусмотрено, что оплата товаров осуществляется получателем (плательщиком), и если последний неосновательно отказался от оплаты либо не оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя.

Если в договоре поставки предусмотрена поставка товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата товаров покупателем производится после отгрузки (выборки) последней его части, если иное не установлено договором (ст. 516 ГК РФ).

Основная обязанность поставщика — передать покупателю товар, количество, качество и комплектность которого соответствует договору.

Качество поставляемых товаров определяется в договоре с учетом требований стандартов, технических условий или иных нормативно-технических документов. При отсутствии в договоре условия о качестве поставщик обязан передать товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется (п. 2 ст. 469 ГК РФ).

Статья 518 ГК РФ устанавливает последствия поставки товаров ненадлежащего качества. В частности, покупатель (получатель), которому поставлены товары ненадлежащего качества, вправе предъявить поставщику требования, предусмотренные ст. 475 ГК РФ, за исключением случая, когда поставщик, получивший уведомление покупателя о недостатках поставленных товаров, без промедления заменит поставленные товары товарами надлежащего качества. Покупатель (получатель), осуществляющий продажу поставленных ему товаров в розницу, вправе требовать замены в разумный срок товара ненадлежащего качества, возвращенного потребителем, если иное не предусмотрено договором поставки.

Комплектность товара представляет собой набор изделий, имеющих общее эксплуатационное назначение. Например, для создания швейных изделий должны поставляться ткань, подкладка, фурнитура и т. п.

Если покупателю (получателю) поставлены товары с нарушением условий договора поставки, а также требований закона, иных правовых актов либо обычно предъявляемых требований к комплектности, то он вправе предъявить поставщику требования, предусмотренные ст. 480 ГК РФ, за исключением случая, когда поставщик, получивший уведомление покупателя о некомплектности поставленных товаров, без промедления доукомплектует товары либо заменит их комплектными товарами. Покупатель (получатель), осуществляющий продажу товаров в розницу, вправе требовать замены в разумный срок некомплектных товаров, возвращенных потребителем, комплектными, если иное не предусмотрено договором поставки (ст. 519 ГК РФ).

В ст. 520 ГК РФ предусмотрены права покупателя в случае недопоставки товаров, невыполнения требований об устранении недостатков товаров или о доукомплектовании товаров. Так, если поставщик не поставил предусмотренное договором поставки количество товаров либо не выполнил требования покупателя о замене недоброкачественных товаров или о доукомплектовании товаров в установленный срок, покупатель вправе приобрести непоставленные товары у других лиц с отнесением на поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение. Кроме того, покупатель (получатель) вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества и некомплектных товаров, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования товаров либо их замены.

Покупатель обязан проверить количество и качество принятых товаров в порядке, установленном законом, иными правовыми актами, договором или обычаями делового оборота.

Отказаться от принятия товара, поставка которого просрочена, покупатель вправе лишь при условии направления постав- шику уведомления о своем отказе и только в отношении товара, поставленного поставщиком после получения уведомления, если иное не предусмотрено договором (п. 3 ст. 511 ГК РФ).

Порядок поставки товаров

Статья 509 ГК РФ регламентирует порядок поставки товаров.

По общему правилу поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров покупателю, являющемуся стороной договора поставки, или лицу, указанному в договоре в качестве получателя.

Если договором поставки предусмотрено право покупателя давать поставщику указания об отгрузке (передаче) товаров получателям (отгрузочные разнарядки), отгрузка (передача) товаров осуществляется поставщиком получателям, указанным в отгрузочной разнарядке.

Содержание отгрузочной разнарядки и срок ее направления покупателем поставщику определяются договором. Если срок направления отгрузочной разнарядки договором не предусмотрен, она должна быть направлена поставщику не позднее чем за 30 дней до наступления периода поставки.

Доставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки их транспортом, предусмотренным договором поставки, и на определенных в договоре условиях. В случаях, когда в договоре не определено, каким видом транспорта или на каких условиях осуществляется доставка, право выбора вида транспорта или определения условий доставки товаров принадлежит поставщику, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, существа обязательства или обычаев делового оборота.

Договором поставки может быть предусмотрено получение товаров покупателем (получателем) в месте нахождения поставщика (выборка товаров).

Если срок выборки не предусмотрен договором, выборка товаров покупателем (получателем) должна производиться в разумный срок после получения уведомления поставщика о готовности товаров (ст. 510 ГК РФ).

Осуществляя выборку товаров, покупатель обязан осуществить осмотр передаваемых товаров в месте их передачи, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа обязательства.

В соответствии со ст. 515 ГК РФ нсвыборка покупателем (получателем) товаров в установленный договором поставки срок, а при его отсутствии в разумный срок после получения уведомления поставщика о готовности товаров дает поставщику право отказаться от исполнения договора либо потребовать от покупателя оплаты товаров.

Наряду с общими обязанностями ГК РФ устанавливает для покупателя дополнительные обязанности по принятию и ответственному хранению товара. Так, в соответствии со ст. 513 ГК РФ покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с договором поставки. Принятые покупателем (получателем) товары должны быть им осмотрены в срок, определенный законом, иными правовыми актами, договором поставки или обычаями делового оборота, в этот же срок должны быть проверены количество и качество принятых товаров в порядке, установленном законом, иными правовыми актами, договором или обычаями делового оборота, и о выявленных несоответствиях или недостатках товаров незамедлительно письменно уведомить поставщика. В случае получения поставленных товаров от транспортной организации покупатель (получатель) обязан проверить соответствие товаров сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять эти товары от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта.

Статья 514 ГК РФ устанавливает обязанность покупателя (получателя) по ответственному хранению товара, от которого он имеет право отказаться — «когда покупатель (получатель) в соответствии с законом, иными правовыми актами или договором поставки отказывается от переданного поставщиком товара, он обязан обеспечить сохранность этого товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить поставщика».

Поставщик обязан вывезти товар, принятый покупателем (получателем) на ответственное хранение, или распорядиться им в разумный срок. Если поставщик в этот срок не распорядится товаром, покупатель вправе реализовать товар или возвратить его поставщику. Необходимые расходы, понесенные покупателем в связи с принятием товара на ответственное хранение, реализацией товара или его возвратом продавцу, подлежат возмещению поставщиком. При этом вырученное от реализации товара передается поставщику за вычетом причитающегося покупателю.

Форма договора поставки

ГК РФ не содержит специальных указаний относительно формы рассматриваемого договора, поэтому для ее определения необходимо руководствоваться общими правилами о форме гражданско-правовых сделок (гл. 9 ГК РФ). Так, в соответствии со ст. 161 ГК РФ форма договора поставки должна быть преимущественно письменной. Однако если его сторонами выступают граждане-предприниматели, а сумма сделки не превышает 10 минимальных размеров оплаты труда, договор может быть совершен и в устной форме.

Заключение, изменение и расторжение договора. Порядок заключения договора поставки регламентируется общими положениями ГК РФ для договоров, заключаемых по свободному усмотрению сторон. Согласно последним выбор контрагента, определение условий договора осуществляются сторонами самостоятельно либо путем проведения торгов.

Вместе с тем существует ряд особенностей, определяющих отношения сторон в период, предшествовавший заключению договора, в случае, когда при заключении договора между сторонами возникли разногласия по отдельным его условиям. В соответствии со ст. 507 ГК РФ их смысл сводится к тому, что сторона, проявившая инициативу в заключении договора (оферент) и получившая от потенциального контрагента предложение о согласовании условий, предложенных в оферте, обязана установить определенность в отношениях сторон.

В течение 30 дней со дня получения встречного предложения (встречной оферты), если иной срок не установлен законом или же соглашением сторон, первоначальный оферент должен принять меры по согласованию соответствующих условий договора (урегулированию разногласий) либо письменно уведомить другую сторону об отказе от его заключения. Если же первоначальный оферент в указанный срок не принял мер по согласованию условий договора и не уведомил контрагента об отказе от договора и тем самым лицу, которому адресована оферта, причинил убытки, вызванные уклонением от согласования условий договора, то убытки подлежат возмещению.

Читайте так же:  Получит гражданство рф в москве

Односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон (п. 1 ст. 523 ГК РФ). При этом нарушение договора поставки поставщиком предполагается существенным в случаях:

  • поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;
  • неоднократного нарушения сроков поставки товаров.
  • Нарушение договора поставки покупателем предполагается
  • существенным в случаях:
  • неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;
  • неоднократной невыборки товаров.

Договор поставки считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.

Порядок и форма расчетов: формулировка условий договора, возможные риски для поставщика

Если стороны не включат соответствующие положения в договор поставки, то эти вопросы будут решаться на основании диспозитивных норм Гражданского кодекса РФ. Однако они не всегда содержат правила, отвечающие интересам поставщика.

Порядок расчетов

Возможно и сочетание указанных видов оплат. Так, стороны часто договариваются о частичной оплате товара до его передачи и об осуществлении окончательных расчетов уже после приемки товара.

Если поставщик с согласия покупателя передаст товары досрочно, а в договоре не будет сроков оплаты, то покупатель обязан их оплатить на следующий день. На это указывал Пленум ВАС РФ в пункте 17 постановления Пленума ВАС РФ от 22 октября 1997 г. № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса РФ о договоре поставки». Однако статьи 486 и 516 Гражданского кодекса РФ об этом прямо не говорят. «Непосредственно после передачи товара» не обязательно означает следующий день. Так, Арбитражный суд Волго-Вятского округа отметил: «. применению подлежат положения пункта 1 статьи 486 Кодекса, определяющего срок исполнения покупателем обязательства по оплате товара ссылкой на момент, следующий непосредственно после получения товара от продавца» ( постановление от 9 августа 2017 г. № Ф01-2653/2017 по делу № А28-14328/2015).

Для того чтобы товар считался проданным в кредит, достаточно лишь указать в договоре на это. Срок платежа указывать не обязательно. В силу пункта 1 статьи 488 Гражданского кодекса РФ в таких случаях срок платежа определяется по правилам статьи 314 Гражданского кодекса РФ. То есть покупатель обязан оплатить товар в семидневный срок со дня, когда поставщик предъявит соответствующее требование. Обязанность оплаты в другой срок может быть предусмотрена законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или вытекать из обычаев либо существа обязательства ( п. 2 ст. 314 ГК РФ).

Проценты по статье 317.1 (в редакции до 1 августа 2016 г.) Гражданского кодекса РФ начисляются, если иное не предусмотрено законом или договором. В отношении продажи товара в кредит есть специальное правило – «договором может быть предусмотрена обязанность покупателя уплачивать проценты на сумму, соответствующую цене товара, начиная со дня передачи товара продавцом» ( абз. 2 п. 4 ст. 488 ГК РФ).

Верховный суд РФ отметил это правило в абзаце 2 пункта 60 проекта постановления Пленума Верховного суда РФ «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее – Проект).

Однако уже в следующем абзаце он указал: «С начала просрочки исполнения денежного обязательства по договору купли-продажи, в том числе купли-продажи товара в кредит, не содержащего условия о начислении процентов по правилам абзаца второго пункта 4 статьи 488 ГК РФ, на сумму основного долга. подлежат начислению как проценты, предусмотренные статьей 317.1 ГК РФ, так и проценты, установленные статьей 395 ГК РФ». То есть наличие специального правила для продажи товара в кредит (рассрочку) не значит, что поставщик не сможет начислить законные проценты, если покупатель допустит просрочку исполнения денежного обязательства. В такой ситуации с должника можно будет взыскать проценты как по статье 317.1, так и по статье 395 Гражданского кодекса РФ.

Заслуживает внимания правовая позиция Второго арбитражного апелляционного суда по вопросу такого порядка расчетов, обозначенная в постановлении от 6 декабря 2012 г. по делу № А29-5390/2012: «Предусмотренная пунктом 1 статьи 489 Гражданского кодекса Российской Федерации возможность оплаты покупателем товара в рассрочку является разновидностью оплаты товара в кредит. В этом случае оплата товара производится путем периодических платежей, рассредоточенных во времени, вплоть до полной уплаты цены товара. Цена товара, порядок, сроки и размеры платежей являются существенными условиями для данного договора и должны быть непосредственно указаны в договоре».

Включенное покупателем в договор условие повторяет положение пункта 5 статьи 161 Бюджетного кодекса РФ: «Заключение и оплата казенным учреждением государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в пределах доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено настоящим Кодексом, и с учетом принятых и неисполненных обязательств». То есть, даже если соответствующего условия в договоре не будет, его все равно необходимо будет учитывать при работе с казенным учреждением. Поэтому не имеет смысла настаивать на его исключении из договора.

Суд указал: «По смыслу ст. 161 Бюджетного кодекса РФ государственный (муниципальный) контракт, иной договор, заключенный бюджетным учреждением с нарушениями требований данной статьи, может быть признан судом недействительным, если будет установлено, что другая сторона договора знала или должна была знать об указанных нарушениях. Бремя доказывания того, что другая сторона знала или должна была знать о таких нарушениях, возлагается на соответствующего главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, предъявившего иск.

При решении вопроса о том, должна ли была другая сторона знать об обстоятельствах, свидетельствующих о нарушении бюджетным учреждением требований ст. 161 Бюджетного кодекса РФ при заключении договора, во внимание принимается то, насколько она могла, действуя разумно и проявляя требующуюся от нее по условиям оборота осмотрительность, установить наличие указанных обстоятельств.

Разрешая дела по искам о взыскании задолженности за поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги), предъявленные к учреждениям поставщиками (исполнителями), суды должны исходить из того, что положения п. 2 ст. 161 Бюджетного кодекса РФ. не могут рассматриваться в качестве основания для отказа в иске о взыскании задолженности при принятии учреждением обязательств сверх этих лимитов, пока соответствующая сделка не оспорена и не признана судом недействительной.

Если суд по иску соответствующего главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств признал сделку учреждения недействительной на основании ст. 168 ГК РФ и ст. 161 Бюджетного кодекса РФ, то подлежат применению последствия недействительности сделки, предусмотренные ст. 167 ГК РФ. При этом в случае недостаточности у учреждения денежных средств собственник его имущества несет субсидиарную ответственность».

«Кроме того, суд. указал на то, что истцом, в порядке ст. 65 АПК РФ, не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что [ООО «Э.»] знало или могло знать о нарушении Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. бюджетного законодательства при заключении спорного государственного контракта».

  • получить оплату в полном объеме и
  • взыскать неустойку (согласно п. 4 и 5 ст. 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») или проценты по статье 395 Гражданского кодекса РФ за просрочку оплаты.

Так, Пленум ВАС РФ в пункте 8 постановления № 21 от 22 июня 2006 г. «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров с участием государственных и муниципальных учреждений, связанных с применением статьи 120 Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 21) указал: «. отсутствие у учреждения находящихся в его распоряжении денежных средств само по себе нельзя расценивать как принятие им всех мер для надлежащего исполнения обязательства с той степенью заботливости и осмотрительности, которая требовалась от него по характеру обязательства и условиям оборота. Поэтому недофинансирование учреждения со стороны собственника его имущества само по себе не может служить обстоятельством, свидетельствующим об отсутствии вины учреждения, и, следовательно, основанием для освобождения его от ответственности на основании пункта 1 статьи 401 Кодекса». На данную позицию Пленума ВАС РФ арбитражные суды активно ссылаются.

Суд, сославшись на пункт 8 постановления № 21, указал: «Непоступление денежных средств из бюджета. городского округа не может служить обстоятельством, свидетельствующим об отсутствии вины бюджетного учреждения, и, следовательно, основанием для освобождения его от ответственности за нарушение денежного обязательства. Кроме того, гражданское законодательство основывается на принципе равенства участников регулируемых им отношений ( пункт 1 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации). Нормы, регламентирующие бюджетное финансирование, не освобождают должника от исполнения обязательств из гражданских правоотношений».

Так, Пленум ВАС РФ в пункте 15 постановления от 22 июня 2006 г. № 23 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса РФ» особо отметил: «Если у учреждения недостаточно денежных средств для исполнения указанных обязательств, собственник имущества учреждения несет по ним субсидиарную ответственность».

Суд, руководствуясь пунктом 7 статьи 161 Бюджетного кодекса РФ, указал: «Как следует из материалов дела, учредителем [ФКУ «И.» ГУ ФСИН] является Российская Федерация; функции и полномочия учредителя осуществляет ФСИН России. Собственником имущества [ФКУ «И.» ГУ ФСИН] является Российская Федерация в лице ФСИН России.

Пунктом 6 Положения о федеральной службе исполнения наказаний, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314, установлено, что ФСИН России осуществляет функции главного распорядителя средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание уголовно-исполнительной системы и реализации возложенных на нее функций».