Договор на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия

Оглавление:

Договор подряда на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия с асфальтированием прилегающей территории административного здания и ДО № 000/01367 Мурманского отделения № 000 по адресу: Мурманская обл., 2

Договор подряда № ___

на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия с асфальтированием прилегающей территории административного здания и ДО № 000/01367 Мурманского отделения № 000 по адресу: Мурманская обл., 2.

г. Мурманск __________

Открытое акционерное общество «Сбербанк России», именуемый в дальнейшем “Заказчик”, в лице заместителя управляющего Мурманским отделением № 000 России» Капустина Леонида Ивановича, действующего на основании Устава России», Положения о филиале Открытого акционерного общества «Сбербанк России» – Мурманское отделение и доверенности №01-2/3-418 от 01.01.2001г. с одной стороны, с одной стороны, и (организационно правовая форма юридического лица/ наименование индивидуального предпринимателя) (свидетельство (номер и название свидетельства), выданное (указывается дата выдачи и кем выдано соответствующее свидетельство), именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице (указывается должность исполнительного органа и Ф. И.О. для юридических лиц), действующего на основании (указывается документ на основании которого действует исполнительный орган) , с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор подряда о нижеследующем:

1.1. Подрядчик по поручению Заказчика обязуется в установленный Договором срок выполнить работы по ремонту дорожного с асфальтированием прилегающей территории административного здания и ДО № 000/01367 Мурманского отделения № 000 России» по адресу: Мурманская обл., 2 (далее Объект), и сдать их результат Заказчику.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы за свой риск, собственными силами (или силами привлеченных субподрядных организаций) в соответствии с условиями Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Стоимость Работ по Договору согласно локальной смете (Приложение №____), сводке затрат (Приложение №___) (прописывается при наличии сводки затрат), составляет (указывается сумма цифрами) (сумма прописью) рублей (количество копеек цифрами) копеек, в том числе НДС 18% в сумме (сумма НДС цифрами) (сумма НДС прописью) рублей (количество копеек цифрами) копеек. В том случае если цена по договору НДС не облагается необходимо прописать – без НДС на основании каких статей Налогового кодекса.

3.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки выполнения Работ определены Сторонами:

Начало Работ: ____________201_г.

Окончание Работ: _________ 201_ г.

3.2. На момент подписания Договора дата окончания Работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в следующем порядке:

4.1. Заказчик в течение 10 рабочих дней с даты получения счета, выставленного Подрядчиком, при наличии, подписанного Сторонами Договора, перечисляет аванс в размере __ % (указывается не более 50%) от стоимости Договора, что составляет (указывается сумма прописью) рублей (количество копеек цифрами) копеек в том числе НДС 18% в сумме (сумма НДС цифрами) (сумма НДС прописью) рублей (количество копеек цифрами) копеек . В том случае если цена по договору НДС не облагается необходимо прописать – без НДС и на основании каких статей Налогового кодекса .

(Пункт 4.1 прописывается в договоре при необходимости, при наличии авансирования).

4.2. Промежуточные расчеты по оплате работ осуществляются Заказчиком платежными поручениями за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ в течение пяти банковских дней со дня подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справок формы КС-3 по предоставлению Подрядчиком счетов на оплату выполненных работ, которые служат основанием для оплаты. При подписании Актов формы КС-2 и справок формы КС-3 Подрядчик представляет счета-фактуры на материалы и изделия, указанные в актах по ценам поставщиков. (п.4.2 прописывается при необходимости)

4.3. Окончательный (первое слово прописывается при наличии п.4.1 и 4.2) расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее десяти банковских дней с момента получения счета и счета-фактуры от Подрядчика, при наличии подписанных Сторонами актов формы № КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат № КС-3, акта сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ Подрядчику при не устранении выявленных ранее дефектов в работе, представленной к оплате, причинении ущерба Заказчику.

Обязательства по оплате за выполненные работы считаются исполненными в день списания денежных средств со счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика указанный в разделе (номер раздела в договоре) «Реквизиты сторон».

4.4. Счета-фактуры представляются Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ

5.1. Стороны обязуются:

5.1.1. Действовать в обоюдных интересах.

5.1.2. При выполнении работ принимать во внимание рекомендации, предлагаемые друг другу по предмету настоящего Договора подряда.

5.1.3. В случае невозможности выполнить принятые на себя обязательства в полном объеме или частично, а также в установленный срок, стороны сообщают друг другу об этом в письменной форме для принятия совместного решения.

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1. Произвести оплату по обязательствам в соответствии с разделом 2 настоящего Договора подряда. Обязанность по оплате полностью либо частично услуг по настоящему договору считается исполненной Заказчиком в день списания денежных средств со счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе (номер раздела, где указаны реквизиты Подрядчика) настоящего договора.

5.2.2. Осуществлять технический надзор за производством и качеством работ в строгом соответствии с Положением о заказчике-застройщике и техническом надзоре, Строительными нормами и правилами (СНиП), Техническими условиями (ТУ) и другими нормативными документами, действующими на момент подписания Договора подряда.

5.2.3. Обеспечить беспрепятственную работу Подрядчика на объектах.

5.3. Права Заказчика (прописывается при наличии п.4.1 и 4.2) :

5.3.1. Заказчик имеет право осуществлять контроль за целевым расходованием средств, перечисляемых Заказчиком Подрядчику.

5.3.2. В случае обнаружения Заказчиком нецелевого расходования Подрядчиком перечисляемых средств Заказчик имеет право приостановить выплату очередных платежей, письменно уведомив об этом Подрядчика и запросив объяснение причин выявленных нарушений. Не позднее 5-ти рабочих дней со дня получения данного уведомления от Заказчика Подрядчик обязан подтвердить документально устранение выявленных нарушений.

5.4. Подрядчик обязуется:

5.4.1. Представить Заказчику разработанную на основании дефектной ведомости сметную документацию на выполнение соответствующих работ.

5.4.2. Приступить к работам на Объекте в срок, оговоренный разделом 3 настоящего Договора подряда.

5.4.3. Произвести работы согласно утвержденной сметной документации, строительным нормам и правилам (СНиП).

5.4.4. Законченные работы сдать приемочной комиссии в сроки согласно разделу 3 настоящего договора подряда с подписанием соответствующих актов приемки.

5.4.5. Обеспечить качество строительных и отделочных материалов, используемых на объекте, соответствие с требованиями строительными нормами и правилами (СНиП), техническими условиями (ТУ).

5.4.6. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил по технике безопасности, охране труда и противопожарной безопасности в реконструируемых помещениях. При возникновении несчастных случаев, по вине Подрядчика, с персоналом Подрядчика, Заказчика и сторонних лиц, вся полнота ответственности по настоящему Договору подряда ложится на Подрядчика, в том числе по уплате сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам, всякого рода расходов, связанных с несчастными случаями, и при несчастных случаях со смертельным исходом. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности в связи с несчастными случаями, возникшими по вине Подрядчика в процессе выполнения работ по Договору подряда, как в отношении персонала Подрядчика, Заказчика, так и сторонних лиц.

5.4.7. Обеспечить до сдачи объектов в эксплуатацию окончательную уборку и вывозку мусора.

5.4.8. Актировать скрытые работы, за (указывается количество дней) суток до начала выполнения следующего этапа работ уведомлять Заказчика о приемке скрытых работ

5.4.9. К моменту сдачи объекта в эксплуатацию Подрядчик обязан предоставить полный комплект исполнительной документации.

5.4.10. При осуществлении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за соблюдение этих требований.

5.4.11. Подрядчик имеет право выполнить и сдать ремонтные работы досрочно с согласия Заказчика.

5.4.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

5.5. Права Подрядчика (прописывается при наличии п.4.1 ) :

5.5.1. В случае несоблюдения Заказчиком п.4.1. настоящего Договора, Подрядчик, по согласованию с Заказчиком, имеет право перенести начало и окончание работ по Договору на период просрочки исполнения соответствующих обязательств.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае нарушения любого срока, предусмотренного условиями Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0.05% от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты по Договору, Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0.05% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

6.3. Уплата неустойки не освобождает Сторону, которая нарушила условия Договора, от исполнения своих обязательств по нему.

6.4. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ были допущены отступления от условий договора подряда, в течение срока согласованного с Заказчиком. В этом случае Сторонами составляется акт с перечнем некачественно выполненных работ с указанием срока их устранения.

6.5. В случае расторжения Договора по взаимной договоренности, Стороны немедленно урегулируют вопрос об общей сумме, на которую они имеют право в связи с фактически выполненной работой. Такая сумма должна быть определена на основе разумной взаимосогласованной Сторонами сметы объема выполненных работ в процентном отношении к объему работ, подлежащих выполнению согласно Договору подряда, принимая во внимание платежи, полученные Подрядчиком от Заказчика до даты расторжения Договора подряда.

6.6. В случае, если при расторжения Договора подряда по инициативе Подрядчика или Заказчика одна из сторон задерживает расчет с другой стороной, то виновная сторона уплачивает неустойку в размере 0.05% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.7. Подрядчик отвечает за качество предоставленного расходного материала, инвентаря, оборудования по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

6.8. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Читайте так же:  Заявление в школу о переводе в другую школу

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств, в том числе завершения взаиморасчетов.

7.2. В случае нарушения по вине Подрядчика сроков, установленных п. 3.1 настоящего Договора свыше 15 (Пятнадцати) дней Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке досрочно расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом Подрядчика с указанием даты расторжения.

7.3 . Во всех случаях расторжения Договора Заказчик обязан оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы, а Подрядчик обязан передать Заказчику по акту фактически выполненный объем работ.

7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении договорных обязательств, будут решаться путем переговоров и в претензионном порядке между сторонами. При этом срок рассмотрения претензии составляет 10 (десяти) рабочих дней. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Мурманской области.

8.1. Подрядчик гарантирует нормальную работу Объектов в части выполненных им работ в течение 24 месяцев с момента подписания акта о сдачи Объектов в эксплуатацию при условии нормальной эксплуатации объекта. Срок гарантии на Объекты соответственно продлевается на время, в течение которого имеющиеся дефекты и работы по их устранению не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию Объекта. Срок гарантии на приобретаемые инженерные системы и оборудование, входящих в состав объекта, устанавливается в соответствии с паспортами изготовителей оборудования и систем.

8.2. Качество поставляемого оборудования и материалов должно соответствовать стандартам и техническим характеристикам фирмы производителя.

8.3. Если в течение гарантийного периода выявятся скрытые дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, то Стороны составляют рекламационный акт, где фиксируется наличие дефекта, дата его обнаружения и предполагаемая дата устранения. Подрядчик обязан устранить любой такой дефект своими силами в кратчайшее время и за свой счет.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, к которым Стороны относят: природные явления, массовые беспорядки, забастовки, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в Договоре виды деятельности, либо препятствующие осуществлению Сторонами своих обязательств. При этом срок исполнения договорных обязательств соразмерно увеличивается на время действия таких обстоятельств.

9.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору из-за обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении действия таких обстоятельств, и предоставить документы, подтверждающие наличие таких обстоятельств, выданные компетентными органами Российской Федерации.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше одного месяца, Стороны проведут переговоры с целью достижения приемлемого для них решения. Если в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты начала переговоров такое решение не будет достигнуто, каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону с указанием даты расторжения. Не позднее 5 (пяти) календарных дней до расторжения Договора Заказчик обязан оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме в виде Дополнительного соглашения.

10.2. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

10.3. При выполнении Договора Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10.4. Стороны обязуются не распространять третьим лицам сведения, относящиеся к деловой или коммерческой тайне друг друга, и не использовать полученные сведения для целей, не связанных с исполнением Договора.

10.5. Любое уведомление по Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его почтовому адресу, указанному в п.13 настоящего Договора. Датой соответствующего уведомления считается дата его получения.

10.6. В случае, если в процессе выполнения работ у Заказчика возникает необходимость выполнить дополнительные объемы работ и эти изменения могут повлиять на увеличение срока и увеличение цены договора подряда, то такие изменения производятся в письменной форме и оформляются дополнительным соглашение к Договору подряда до их осуществления.

10.7. В случае, если затраты Подрядчика при выполнении условий Договора подряда превысят цену Договора подряда, определенную разделом 2, без дополнительных требований со стороны Заказчика, оформленных в виде дополнительных соглашений, то такое превышение оплачивается полностью за счет Подрядчика.

10.8. Для учета влияний условий производства работ при выполнении ремонтных работ в существующих зданиях, на основании п.1 т. 3 Приложения №1 «Методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ» согласовываются применение коэффициента 1,15 к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин, включая затраты труда и оплату рабочих, обслуживающих машины (при использовании норм, приведенных в сборниках ТЕР).

10.9. Оплата транспортных расходов за доставку на объект строительных материалов, оборудования, включенных в сметные расчеты по сборниках ССЦ и фактическим ценам поставщиков, (п.4.60. «Методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ»). (п.10.9 прописывается при необходимости)

10.10. Договор оформлен в 3 (трех) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 2(два) для Заказчика, 1 (один) для Подрядчика.

11.1. Если сторона, благодаря исполнению своего обязательства по договору подряда, получила от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны.

12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение – локальная смета №1

13.АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»

Москва, ул. Вавилова, д. 19,

Почтовый адрес: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» — Мурманское отделение № 000

г. Мурманск, пр. Ленина,37,

; ; кор./сч. в ГРКЦ ГУ Банка России по МО, г. Мурманск; ; ;

Подрядчик: Наименование организационно-правовой формы и название ЮЛ

р/счет №___________ в (наименование банка)

ИНН ______; КПП ________; БИК _________; ОКПО _______;

ОКОНХ ______; ОГРН __________

Зам. управляющего (должность представителя и наименование

Мурманским отделением № 000 юридического лица)

___________ ( ) ____________ (Ф. И.О. должностного лица)

Договор субподряда на выполнение работ по ремонту участка дорожного покрытия

ДОГОВОР N ____ субподряда на выполнение работ по ремонту участка дорожного покрытия

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Субподрядчик обязуется по заданию Подрядчика выполнить своим иждивением работы по ремонту участка дорожного покрытия площадью ______ кв. м, а Подрядчик обязуется принять и оплатить работу Субподрядчика.

1.2. Координаты участка дорожного покрытия, подлежащего ремонту: ______________________________________.

1.3. Задание Подрядчика содержит следующую информацию: ___________________ и приведено в Приложении N ___ к настоящему Договору.

1.4. Сроки выполнения работ указаны в Графике работ, приведенном в Приложении N ___ к настоящему Договору.

1.5. Стоимость работ подлежит согласованию Сторонами и должна быть указана в Смете, форма которой приведена в Приложении N ___ к настоящему Договору.

1.6. Стороны признали обязательными для выполнения следующие ГОСТы и строительные нормы и правила:

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. В течение _______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Субподрядчику:

а) задание Подрядчика;

б) пакет проектной документации на ремонт, который включает в себя следующие документы: _____________________________________.

2.1.2. Оказать следующее содействие Субподрядчику:

а) _______________________ (характер оказываемого содействия) в срок ______________;

б) _______________________ (характер оказываемого содействия) в срок ______________;

в) _______________________ (характер оказываемого содействия) в срок ______________;

г) _______________________ (характер оказываемого содействия) в срок ______________.

2.1.3. Не позднее _________ с момента получения от Субподрядчика проектов Сметы и Графика работ утвердить указанные документы или предоставить мотивированные возражения.

2.1.4. Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора и приложений к нему.

2.1.5. Не позднее _________ с момента получения уведомления от Подрядчика о готовности результата работ к приемке принять работы и документы, указанные в п. 2.2.6 настоящего Договора.

2.2. Субподрядчик обязуется:

2.2.1. Не позднее _________ с момента получения от Подрядчика документов, указанных в п. 2.1.1 настоящего Договора, составить Смету и График работ и направить на утверждение Подрядчику.

2.2.2. Не позднее _________ с момента утверждения Подрядчиком Сметы и Графика работ приступить к выполнению работ при условии выполнения Подрядчиком своих обязанностей, предусмотренных п. 2.1.2 настоящего Договора.

2.2.3. Не позднее _________ с даты начала работ направить в органы государственного строительного надзора извещение о начале работ, в тот же срок предоставить Подрядчику доказательство направления такого извещения.

2.2.4. Выполнить работы в соответствии с требованиями настоящего Договора, Приложений к нему, проектной документации, обязательными для применения ГОСТами, санитарными правилами и нормами, требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2.2.5. Завершить работы в срок, указанный в Графике работ (не позднее «___»__________ ____ г.), по завершении уведомить Подрядчика о готовности результата работ к приемке.

2.2.6. К «___»__________ ____ г. (дате приемки работ) подготовить оригиналы следующих документов: акта выполненных работ, счета, счета-фактуры.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. Вносить изменения в проектную документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в Смете общей стоимости работ и не меняют характера предусмотренных в настоящем Договоре работ.

2.3.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением Графика, качеством предоставленных Субподрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

2.3.3. Отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в настоящем Договоре цели и не могут быть устранены Сторонами.

2.4. Субподрядчик вправе:

2.4.1. Не принимать проектную документацию, не прошедшую государственную экспертизу в установленном действующим законодательством порядке.

2.4.2. Требовать пересмотра Сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на десять процентов.

2.4.3. Требовать возмещения разумных расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору установлена в Смете (Приложение N ___ к настоящему Договору).

3.2. Установленная в Смете стоимость работ может быть изменена по письменному соглашению Сторон в следующих случаях:

а) при внесении изменений в объем и содержание работ по предложению любой из Сторон;

б) при изменении продолжительности работ;

в) при изменении номенклатуры материалов и оборудования, поставляемых Субподрядчиком;

Читайте так же:  Расписка к договор займа между физическими лицами

г) в связи с текущим изменением стоимости строительных материалов, изделий, оборудования, тарифов и оплаты труда;

д) при остановке работ по причинам, зависящим от Подрядчика или в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, при условии выполнения Субподрядчиком требований по безопасности ведения работ.

3.3. Подрядчик обязуется уплатить установленную Сметой стоимость работ (при условии, что Стороны не договорились об ином) в течение ______ банковских дней с момента получения от Субподрядчика документов, указанных в п. 2.2.6 настоящего Договора.

3.4. Оплата производится путем перечисления денежных средств платежным поручением на счет Субподрядчика. Обязанность по оплате работ считается исполненной надлежащим образом с момента списания денежных средств в установленном Сметой (или более поздней договоренностью Сторон) объеме с расчетного счета Подрядчика.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков, предусмотренных п. п. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5 настоящего Договора, Субподрядчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ______ руб. за каждый день просрочки.

4.2. В случае нарушения Подрядчиком срока оплаты работ Субподрядчика Субподрядчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере ______ руб. за каждый день просрочки.

4.3. В случае нарушения Субподрядчиком сроков, предусмотренных п. п. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5, 2.2.6 настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика уплаты неустойки, предусмотренной п. 4.1 настоящего Договора.

4.4. В случае нарушения Субподрядчиком условия, содержащегося в п. 2.2.4 настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика возмещения своих реально понесенных документально подтвержденных убытков.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. В случае возникновения разногласий, связанных с исполнением Сторонами настоящего Договора, Стороны решают такие разногласия путем переговоров и, в случае если переговоры не принесут результата, — путем направления письменных претензий. Сторона, получившая претензию, обязана уведомить об этом лицо, ее направившее, в течение _________ с момента получения такого письма. Мотивированный ответ по существу претензии должен быть направлен не позднее _________ с момента ее получения.

5.2. Лицами, уполномоченными на получение претензий, являются:

5.2.1. Со стороны Подрядчика — ___________________ (Ф.И.О., должность).

5.2.2. Со стороны Субподрядчика — ___________________ (Ф.И.О., должность).

5.3. В случае если результат переговоров и/или претензионной работы не будет достигнут, Стороны обращаются за разрешением спора в арбитражный суд ___________________ (указать наименование суда, которому подсудно дело).

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения ими принятых на себя обязательств.

6.2. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие Приложения:

6.2.1. Приложение N ___ — Задание Подрядчика.

6.2.2. Приложение N ___ — График работ.

6.2.3. Приложение N ___ — Смета работ (форма).

6.2.4. Приложение N ___ — Пакет проектной документации (перечень документов указан в подп. «б» п. 2.1.2 настоящего Договора).

6.2.5. Приложение N ___ — Акт выполненных работ.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

7.3. Уведомления и сообщения Стороны направляют друг другу:

Договор на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия

Для получения доступа к аналитической информации по процедуре, Вам необходима лицензия OTC

Для получения доступа к аналитической информации по процедуре, Вам необходима лицензия OTC

Все оценочные параметры рассчитаны исходя из похожих тендеров данного Заказчика

Договор на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия

Для получения доступа к аналитической информации по процедуре, Вам необходима лицензия OTC

Для получения доступа к аналитической информации по процедуре, Вам необходима лицензия OTC

Все оценочные параметры рассчитаны исходя из похожих тендеров данного Заказчика

Договор на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на Хабаровской нефтебазе

Основные сведения

Уникальный номер закупки

Договор на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на Хабаровской нефтебазе

Ускоренная регистрация за 1 час!

Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ, по регламенту площадки, составляет три рабочих дня.

Документация процедуры

Сведения об организаторе

Наименование организатора Организатор

Акционерное общество ННК-Хабаровскнефтепродукт
Все закупки и тендеры АО ННК-Хабаровскнефтепродукт

680030, Хабаровский край, , Хабаровск, Мухина, 22

680030, Хабаровский край, , Хабаровск, Мухина, 22

Адрес электронной почты

Ф.И.О. контактного лица

Баюров Евгений Александрович

Место рассмотрения предложений

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!

www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 [email protected]

Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на хабаровской нефтебазе, согласно дефектной ведомости

Этапы закупочной процедуры

Дата и время окончания срока приема заявок

Дата и время вскрытия заявок

Подведение итогов не позднее

Дата подведения итогов

Цена договора и требования к обеспечению

Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на Хабаровской нефтебазе, согласно дефектной ведомости

Цена не указана

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)

Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

* Если это является обязательным условием

Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Указано в дефектной ведомости

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 38Рассчитать логистику >

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится по истечению 90 (девяносто) дней после приемки выполненных работ и подписания документов (акт приема-передачи/КС-2, КС-3; счет-фактура)

Требования к электронной подписи поставщиков

Подавать заявки без использования ЭП

Требования к документации

Официальный сайт, на котором размещена документация

Баюров Евгений Александрович

680030, Хабаровский край, , Хабаровск, Мухина, 22

680030, Хабаровский край, , Хабаровск, Мухина, 22

Классификатор ОКПД2

Классификатор ОКВЭД2

Строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений

Перечень товаров, работ, услуг

«Ремонт асфальтобетонного покрытия на Хабаровской нефтебазе»

Получите банковскую гарантию онлайн от 2,8% годовых

Тендерная гарантия
  • От 2,8% годовых
  • До 60 дней
  • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
Гарантия на возврат аванса
  • От 3% годовых
  • До 1,5 лет
  • Любые заказчики и поставщики
Гарантия на исполнение контракта
  • От 3,1% годовых
  • До 2х лет
  • Гибкий подход при рассмотрении

Оказание услуг по предоставлению услуг по охране имущества объектов посредством комплекса технических средств охраны и осуществления экстренного выезда группы быстрого реагирования для нужд фбуз «центр гигиены и эпидемиологии в республике татарстан (татарстан)»

Закупки корпоративных заказчиков Аукцион на понижение

до 14.01.2019 г., 08:00

Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договоров генерального подряда на выполнение работ по технологическому присоединению объектов для нужд общества с ограниченной ответственностью «волжские коммунальные системы», акционерного общества «кировские коммунальные системы», общества с ограниченной ответственностью

Закупки корпоративных заказчиков Конкурс

до 21.01.2019 г., 12:00

Открытый запрос котировок в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по строительству объекта «отдельно стоящая автоматизированная водогрейная котельная установленной тепловой мощностью 12,89 гкал/ч (15мвт)».

Закупки корпоративных заказчиков Запрос котировок

до 16.01.2019 г., 12:00

Закупка кабельно-проводниковой продукции для объекта строительства: кусты газовых скважин уппг-2 (кг) чнгкм оэп

Закупки корпоративных заказчиков Попозиционные торги

Цена не указана

до 11.01.2019 г., 10:00

Реализация бывшего в употреблении оборудования, невостребованного в собственном производстве (горизонтально-расточной станок skoda мод. w-200)

Закупки корпоративных заказчиков Аукцион на повышение

до 21.01.2019 г., 12:00

R_546/01_попозиционный запрос цен на поставку экстемпоральных лекарственных средств

Закупки корпоративных заказчиков Попозиционные торги

до 14.01.2019 г., 08:00

R_546/28_попозиционный запрос цен на поставку медицинских изделий

Закупки корпоративных заказчиков Попозиционные торги

до 14.01.2019 г., 08:00

R_546/34_попозиционный запрос цен на поставку медицинских изделий

Закупки корпоративных заказчиков Попозиционные торги

до 14.01.2019 г., 08:00

У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.

  • Скачать презентацию
  • Реклама на ЭТП ГПБ
  • Безопасность платежей

Поставки для Группы компаний Газпром

Поставки для заказчиков-субъектов 223-ФЗ, а также крупных коммерческих организаций (АО «ОМЗ», АО «Российские космические системы», АО «МАШ», АО «Газпром-Медиа Холдинг», ПАО «Урал Машзавод», АО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», АО «Газпромбанк», Группа компаний Росводоканал и другие.

Торги по реализации непрофильных активов организаций (автотранспортная техника, квартиры, помещения, заводы, земельные участки)

У нас действует специальная клиентская программа, по которой вы можете принять участие в торгах сейчас

Безопасность платежей обеспечивается с помощью Банка-эквайера (ГАЗПРОМБАНК (Акционерное Общество)), функционирующего на основе современных протоколов и технологий, разработанных платежными системами МИР, Visa International и Mastercard Worldwide (3D-Secure: Verified by VISA, Mastercard SecureCode, MirAccept). Обработка полученных конфиденциальных данных Держателя карты производится в процессинговом центре Банка, сертифицированного по стандарту PCI DSS. Безопасность передаваемой информации обеспечивается с помощью современных протоколов обеспечения безопасности в сети Интернет.

Перед оплатой Владелец карты должен быть уверен, что Банк-эмитент карты разрешает отплаты через интернет и активировал для карты функционал 3DS. При отсутствии в Банке-эмитенте правильной активации 3DS и связки с номером телефона к Вам просто не придет смс для подтверждение операции.

При оплате данные Вашей пластиковой карты вводятся на платежной странице Банка с использованием защищенного канала. Информация передаётся в зашифрованном виде и обрабатывается только на специализированном сервере банка.

После нажатия кнопки «оплатить» Вы будете направлены на защищенную платежную страницу процессингового центра Банка, где необходимо ввести данные пластиковой карты.

В случае успешной авторизации Вы получите от сайта уведомление о том, что оплата проведена и/или описание порядка получения товара/услуги.

При ошибочном перечислении денежных средств необходимо заполнить Заявление о возврате денежных средств. В заявлении необходимо указать паспортные данные заявителя и номер ключа, полученного на адрес электронной почты после оплаты тарифа. В соответствии с п. 4.18 Лицензионного соглашения, возврат денежных средств возможен только до момента активации тарифа при помощи полученного ключа активации. Возврат денежных средств будет произведен на банковскую карту с которой производилась оплата тарифа.

Договор на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия

Присоединяйтесь, проводите собственные тендеры, участвуйте в торгах,
находите надежных партнеров и заключайте выгодные контракты!

Зарегистрируйтесь или войдите

С нами уже работают 480 000 компаний.
Присоединяйтесь, находите надежных
партнеров и заключайте выгодные
контракты.
Бесплатно
зарегистрироваться

Замена дорожного покрытия – ремонт или реконструкция?

Автор: Баянова Л. И., эксперт информационно-справочной системы «Аюдар Инфо»

Восстановление объекта основных средств может осуществляться посредством ремонта или модернизации (реконструкции, технического перевооружения).

Для целей исчисления налога на прибыль затраты на ремонт основных средств, произведенные налогоплательщиком, относятся к прочим расходам и признаются для целей налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в размере фактических затрат. Это следует из ст. 260 НК РФ.

Расходы налогоплательщика, связанные с достройкой, дооборудованием, реконструкцией, модернизацией и техническим перевооружением, определение которых дано в п. 2 ст. 257 НК РФ, к расходам текущего периода не относятся, а увеличивают первоначальную стоимость основного средства. Соответственно, в данных случаях затраты на восстановление ОС будут списаны не единовременно, а включаться в расчет облагаемой базы по налогу на прибыль через амортизационные отчисления.

Поэтому так важно правильно разграничивать понятия ремонта и реконструкции (модернизации), чтобы не учесть в текущих расходах затраты, относящиеся к капитальным, и тем самым необоснованно завысить облагаемую базу по налогу на прибыль.

В консультации «Ремонт и модернизация. О различиях в налоговом учете» мы уже разбирали вопросы о различиях капвложений и капремонта». Обычно речь шла об объектах недвижимости или автотранспорта.

В данном материале хотим предложить вашему вниманию на примере из арбитражной практики (см. Постановление АС СКО от 22.01.2018 по делу № А53-23697/2016) рассмотреть, как правильно квалифицировать «ремонтные» затраты в отношении автодороги, какими нормативными документами следует при этом руководствоваться.

Претензии налоговиков

Суть дела, которое рассматривалось в вышеупомянутом постановлении, заключается в следующем. Инспекция провела камеральную налоговую проверку представленной ООО «П.» декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев 2015 года, в которой среди прочих отражены расходы на ремонт площадки, используемой под погрузо-разгрузочные работы, в размере 28,2 млн руб.

Читайте так же:  Налог на имущество в истре

ИФНС посчитала, что общество необоснованно включило в состав расходов эту сумму, так как, по ее мнению, в отношении площадки проведена реконструкция, стоимость которой не должна учитываться единовременно, а должна увеличить первоначальную стоимость основного средства.

При этом налоговики сослались на следующие правовые нормы.

Согласно пп. 2 п. 1 ст. 253 НК РФ затраты на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание основных средств и иного имущества, а также затраты на поддержание их в исправном (актуальном) состоянии относятся к расходам, связанным с производством и реализацией продукции (работ, услуг).

В соответствии с п. 5 ст. 270 НК РФ к расходам, не учитываемым в целях налогообложения прибыли, относятся расходы на приобретение и (или) создание амортизируемого имущества, а также расходы, осуществленные в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения объектов основных средств.

К сведению: к работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.

В силу п. 14.2 ч. 1 ст. 1 ГрК РФ под капитальным ремонтом объектов капитального строительства понимается замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов.

К сведению: отнесению к расходам, уменьшающим налогооблагаемую прибыль, подлежат лишь затраты на ремонтные работы. Затраты на реконструкцию, модернизацию, достройку, дооборудование учитываются в стоимости основных средств.

Итак, налоговая инспекция доначислила обществу налог на прибыль, посчитав, что работы, связанные с площадками, носили характер реконструкции.

Общество с указанным выводом инспекции не согласилось, полагая, что им проведена не реконструкция, а капитальный ремонт, поэтому в предмет доказывания по делу входило выяснение вопроса о том, являются ли работы на площадках реконструкцией или капитальным ремонтом.

В обоснование своих доводов о капитальном ремонте площадок общество представило:

акты общего осмотра площадки для хранения грузов;

дефектные ведомости, которыми установлены дефекты площадок;

приказы о проведении ремонтных работ по асфальтированию площадок;

проект на капитальный ремонт площадок.

Общество (заказчик) заключило с подрядчиком договор подряда, по условиям которого последний обязуется выполнить по заданию заказчика с использованием своих материалов, а заказчик принять и оплатить работы по устройству асфальтобетонного покрытия площадок согласно утвержденным локальным сметам.

В предмет указанного договора входили следующие работы: разборка, перевозка, уплотнение грунта; устройство основания из щебня; устройство трехслойного асфальтобетонного покрытия.

Представленными в материалы дела актами о приемке выполненных работ и справками о стоимости выполненных работ и затрат подтверждено выполнение подрядчиком работ по названному договору в полном объеме.

До начала производства работ по договору собственными силами и средствами общество произвело демонтаж всех имеющихся дорожных плит, а после проведения подрядчиком работ по разборке и уплотнению грунта данные плиты силами общества уложены в основание площадок. При этом до начала работ площадки имели дорожное покрытие из бетонных плит, после проведения работ – асфальтобетонное покрытие.

Инспекция в обоснование доводов о том, что данные работы относятся к реконструкции, ссылалась на представленные обществом документы, а также на заключение экспертов, в котором сделан такой вывод: существовавшая на площадках одежда с покрытием из сборных железобетонных плит покрытия являлась жесткой одеждой и относилась к Iв и IIв категории дороги – дорожная одежда с покрытием из сборных плит дорожного покрытия. После выполнения комплекса работ по устройству асфальтобетонного покрытия изменены технические параметры дорожной одежды площадок и изменена категория внутриплощадочных дорог – на III в.

В связи с этим экспертами, а впоследствии и инспекцией сделан вывод о том, что в результате комплекса проведенных работ осуществлено изменение параметров дороги, ведущее к изменению ее категории, что является реконструкцией автомобильной дороги.

Доводы арбитров

Признавая обозначенный вывод инспекции неверным, суды указали следующее.

Реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги (п. 9 ст. 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Аналогичные нормы содержатся в СП 34.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*», утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 266 (далее – СП 34.13330.2012).

К сведению: реконструкция автомобильной дороги – совокупность работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги (п. 3.28 СП 34.13330.2012).

Реконструкция включает: спрямление отдельных участков, смягчение продольных склонов, устройство обходов населенных пунктов, уширение земляного полотна и проезжей части, усиление конструкций дорожных одежд, уширение или замену мостовых и инженерных сооружений, переустройство пересечения и примыканий и т. д.

Что примечательно, данными определениями реконструкции руководствовался и эксперт при даче заключения.

Судьи установили, что в результате проведенных работ не изменены параметры площадок, тогда как для отнесения данных работ к реконструкции необходимо установить изменение класса и (или) категории автомобильной дороги либо усиление конструкции дорожной одежды.

Как следует из п. 4.3 СП 34.13330.2012, автомобильные дороги в зависимости от условий проезда (интенсивности движения) и доступа к ним транспортных средств подразделяются на автомагистрали, скоростные дороги и обычные дороги.

Так, к обычным дорогам категории Iв относятся дороги с интенсивностью движения свыше 14 000 единиц в сутки, категории IIв – свыше 6 000 единиц в сутки, категории IIIв – свыше 2 000 до 6 000 единиц в сутки.

К сведению: для отнесения дороги к той или иной категории имеет значение такой показатель, как интенсивность движения, а не жесткость дорожного покрытия. Интенсивность движения определяется на основе данных экономических изысканий, а не тем, какая интенсивность движения является возможно допустимой для определенной жесткости дорожного покрытия.

Учитывая указанные нормы права и фактические обстоятельства дела, судебные инстанции пришли к выводу о том, что изменение категории или класса автомобильной дороги в данном случае не произошло, поскольку материалами дела констатировано только изменение жесткости покрытия автомобильной дороги, а не изменение интенсивности ее движения, условий движения или доступа транспортных средств. При этом суды учли, что после выполнения комплекса работ по устройству асфальтобетонного покрытия изменены технические параметры дорожной одежды площадки: вместо верхнего слоя, состоящего из бетонных плит, данный слой стал состоять из асфальтобетонной смеси, то есть дорожная одежда стала более мягкой (указанное следует из заключения эксперта).

Между тем реконструкцией являются работы, в результате которых произошло усиление конструкции дорожной одежды, а не замена дорожной одежды, то есть изменились постоянные (ширина проезжей части и земляного полотна, радиусы и продольные уклоны и т. д.), а не переменные (ровность, прочность, сцепные качества и т. д.) параметры дороги.

В результате проведенных работ не увеличилась пропускная способность площадок, не изменились параметры площадок.

Все допрошенные в качестве свидетелей работники общества подтвердили, что проведение работ на площадках обусловлено неудовлетворительным состоянием поверхности площадок (просадкой бетонных плит, наличием ям, выбоин, провалов, нарушением уклонов стоков воды). В результате произведенных работ улучшились качественные и технические характеристики площадок.

Представленные в материалы дела документы свидетельствуют о намерении общества осуществить именно капитальный ремонт площадок и о фактическом осуществлении именно капитального ремонта данных объектов.

Согласно заключению эксперта проведенные работы в рамках договора подряда связаны с заменой и восстановлением конструктивных элементов дорожной одежды исследуемых площадок – без изменения транспортно-эксплуатационных показателей (скоростного режима, схемы организации движения, их классификации, назначения, объема перевозок), без перевода дорог в целом либо их отдельных участков в более высокую категорию, без изменения площади (без уширения) земляного полотна и проезжей части – и относятся к работам по капитальному ремонту автомобильных дорог (линейных объектов).

При таких обстоятельствах суды правомерно удовлетворили требование общества, признав недействительным решение инспекции в оспариваемой части.

Расходы на ремонт основных средств, произведенные налогоплательщиком, признаются для целей налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они осуществлены, в размере фактических затрат (п. 1 ст. 260 НК РФ).

В рассмотренном примере из арбитражной практики судьи пришли к выводам, что спорные работы обладают признаками, которые позволяют отнести их к капитальному ремонту, поскольку необходимость произведенных работ вызвана физическим износом площадок, в результате проведения работ параметры площадок не изменились, равно как и границы полосы отвода дороги, категория дороги осталась прежней. Какие-либо иные доказательства того, что при проведении комплекса работ на площадках осуществлена реконструкция указанных объектов, а не их капитальный ремонт, инспекция суду не представила.

Полагаем, что доводы, изложенные в данном постановлении, и упомянутые нормативные документы помогут вам отстоять правоту при аналогичном споре с налоговыми органами либо, если вы действительно проводили реконструкцию (модернизацию) автодороги, думая, что осуществляете капремонт, избежать ошибок при начислении облагаемой базы по налогу на прибыль.